安装电杆合同范本1
甲方：(发包方)
乙方：(承包方)
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条：工程概况
1、工程地点:延安市宝塔区李渠镇沟门村
2、工程承包方式：承包人包清工，材料有甲方购买。
3、工期_20xx年_月_日至_20xx年_月_日
4、合同价款：本合同工程预算造价人民币_元(大写)，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计
第二条：关于材料供给的约定
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方提出，甲方及时更换。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
第三条：关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-20和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-20并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费及材料费由乙方承担。
3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
4、本工程由甲方设计施工方案。
第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。
5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
6.施工期间乙方工作人员不的在电线、电缆、易燃品附近抽烟，否则罚款500元。，
第五条：
工程付款方式、承包内容、结算的约定
1、施工人员入场10日内支付工程款用后支付95%工程款，
2、本工程保修期2年，5%工程款为工程保修款，保修期从竣工验收签章之日起算。
3、双方款项往来均应出具收据。
4、工程结算方式：房屋建筑面积平米。
乙方承包内容：
1、电路开槽、布线、穿线、埋槽;
2、所有电施工过程的垃圾现场整理装袋;
3、电路施工穿墙、打孔、切割;
4、开关插座面板安装;
5、小五金的安装;
6、后期灯具的安装(水晶灯另计);
7、其他收费项目另计。
第六条：纠纷处理
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
第七条：全同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款%支付违约金，并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第八条：其它约定
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
2、甲方在入住前可以要求乙方现场配合其他工种的交叉施工。
3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条：附则
1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
4、合同有效期至_。
5、工程保修期2年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字(盖章)_
乙方签字(盖章)
安装电杆合同范本2
发包方： （以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：
一、 工程内容及承包方式
1、工程内容：
2、工程安装费 万元（具体明细见附表）：
具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量
3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。
二、工程价款的支付方式
5、工程价款的支付方式：
、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%
、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。
、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理
6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。
8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。
11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。
12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。
四、设备、材料供应与清理
13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。
14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。
15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。
五、违约责任
16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。
17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。
18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。
19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。
六、争议及其它
20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。
21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。
22、未尽事宜，双方另行协商。
23、附则：
甲方（签章）： 乙方（签章）：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人（签名）： 委托代理人（签名）：
年 月 日 年 月 日
安装电杆合同范本3
甲方：
乙方：
根据《_合同法》及其他有关法律、法规之规定，为明确双方责任，维护双方合法权益，经双方充分协商，特签订本合同，希甲乙双方恪守信用，共同遵守。
>一、工程概况、规模：
甲方在的通信预埋及监控预埋安装（具体面积按实际施工面积为准）承包给乙方施工。
>二、承包形式及承包工作内容：
1、包工包料，施工用的各种工具及设备由乙方自备。
2、承包施工工作内容：通信预埋及监控预埋所包含的图纸的内容。
>三、工程质量：
必须保证所有管道通畅无堵塞现象，必须按国家现行验收标准验收，必须达到合格以上的质量标准；施工现场必须达到成都市市建设局的标准化施工的验收准标。
>四、安全责任：
乙方在施工中必须遵守安全操作规程，文明施工。在施工过程中所发生的任何安全事故与甲方无关，由乙方自行负责。甲方应提供蓝图及原有预埋管线。
>五、结算价格及付款方式：
本工程总价为大写_元。工程将在_20xx年月日主要部分完工；工程竣工验收合格后在月日支付%工程款；余款待一星期内全额付清。
>六、材料：
1、因现场地势原因最终于联通工程人员及广播工程人员商定将原梅花管换成75碳素波纹管做预埋。因承载原因路面高分子井盖改为* * 。
2、预算备注尺寸应以现场施工条件尺寸为准。
3、本预算不包含建渣外运。
>七、违约责任
1、因乙方原因不能按约定工期完成承包工程内容或影响甲方关健工序工期计划的，每延误一日，应向甲方支付元的违约金。以此内推。
2、因甲方原因及不抵抗因素的不能施工应工程工期顺延。如情节严重的应做一定的经济补偿给乙方。
3、乙方的施工达不到合同约定的质量要求，乙方必须返工至合格，返工的工料损失由乙方承担，并应向甲方支付相当于返工损失金额两倍以上的违约金，工期延误责任由乙方承担。
4、一旦发现有乙方进场人员偷盗甲方材料，将对乙方处以偷盗物价值三倍以上的罚款，情节严重者报_门处理。
5、为确保工程质量，乙方不得将工程转包，如乙方有转包情况，乙方必须向甲方支付不低于工程价款%违约金。
6、甲方应配合乙方组织施工，如甲方原因及第三方（联通公司，广播公司）原因不能及时协调如图纸线路不清楚改动，工期顺延。
>八、其它约定
1、双方确认，均已充分了解本合同全部条款的真实含义，十分清楚合同约定相关各自的权力和义务，签订本合同时系双方真实意思表示，不存在任何被隐满或被欺诈的可能和情形。本合同内容除非双方确认，涂改（或单方面修改）无效。
>九、有关事宜
本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。双方签字生效。未尽事宜，双方协商解决。
甲方：
乙方：
20xx年月日
安装电杆合同范本4
甲方（建设方）：
乙方（施工方）：
身份证号：
甲方为了更好地实施“万村千乡市场工程”，已经在镇街道开办了一座乡级直营超市，现需要铺设超市内三相电路，施工合同安装照明灯具和电风扇等电器，由乙方负责施工。经双方协商，达成以下合同条款，共同遵守。
>一、施工内容
1、从电杆接入线开始，更换原有三相电线。店内根据甲方用电要求，铺设相应电源线路。
2、安装电表、照明灯具、电风扇、闸刀、开关、插座等相应的用电器。
3、根据甲方要求和店内实际情况，需要走暗线之处，必须走暗线，需要加套管之处，必须加套管，需要将照明灯分设多个开关时，必须合理分设开关。施工内容严格遵守甲方设计方案。
>二、工程质量标准
1、乙方各项施工都必须符合国家相应质量标准，做到整齐、规范、牢固、安全，美观大方。
2、乙方安装的所有用电器均应达到正常使用标准，若因施工失误造成线路短路，用电器烧毁，乙方必须返工重装，并赔偿损毁的电线和用电器。
3、施工结束后，整理好线路图，移交甲方保存，以备维修。
4、乙方在施工过程中，甲方监理人员有权随时要求乙方对达不到质量标准的工序拆除返工。
5、乙方应妥善保管，正确安装甲方提供的电线和所有用电器，若发生丢失和损坏，由乙方全额赔偿。
6、施工结束后，留%的工程款做保修金，保修期壹年，若甲方发现质量问题，乙方应及时予以免费维修。
>三、费用及付费方式
1、电线和各类用电器均由甲方自行采购，乙方可对规格、型号提出建议。
2、乙方只负责安装施工，按照商店内用电面积每平方米施工费为元，施工费总额为（大写）元，施工结束后一次结算。
3、工程完工后，经甲方组织人员验收合格，即付给乙方除保修金以外的工程款，保修期满后，付给保修金。
>四、安全责任
乙方应规范施工，搭好脚手架，系好安全带，绝不带电作业，不单人作业，确保安全，如发生事故，责任自负，甲方不承担任何责任。
>五、其余事项
1、施工日期：20xx年月日至20xx年月日，每延长一天工期扣工程款的%。
2、本合同签订后，甲乙双方均不得随意更改（工程变更部分除外）。
3、本合同一式两份，双方各执一份。本合同双方代表签字生效。
甲方：_
代表（签字）：
乙方（签字）：
签订日期：20xx年_月_日
安装电杆合同范本5
第二条：房屋设备
1、房内设备：空调____台、衣柜____组(或____个)、桌凳各____套、窗帘____套、顶灯____盏、电表____个、席梦思____张(含床垫)、房屋钥匙____套(共____把);
2、公用设备：电冰箱____台、太阳能热水器____套(含浴霸)、饮水机____台、沙发____套、电视柜____个、顶灯若干、壁钟____个、窗帘____套、桌椅若干、煤气灶____套(含煤气罐____个、排气扇____个)、橱柜一____套、鞋架____个、清洁用品____套(拖把、簸箕、扫把各____个);
3、 甲方付给六楼防盗门和进门防盗门钥匙____套(不含室内房门钥匙)，每套____个，如有丢失，乙方按照____只锁总价人民币____元赔付。
4、 乙方应妥善使用上述设备，如有人为损坏原价赔偿;
第三条：租赁时间
1、 租赁期自________年______月____日起至________年______月____日止。
2、 租赁期至少为________个月;
3、 租赁期满后乙方若需续租，须在租房合同期满前________个月通知甲方。
第四条：房屋租赁费用
1、 租金为人民币_________元/月，超过租期(________天内)按________元/天计算，超过________天按一个月计算;
2、 乙方需支付房屋押金人民币________元;
3、 租金按月支付，先付款后住房;
第五条：房屋使用费用
1、 是否使用煤气灶做饭：是(____)/ 否(____);
法定代表人：
地址：
乙方：
法定代表人：
地址：
就乙方租用甲方电线杆路，搭挂广播电视线路一事，经甲乙双方协商一致，达成协议如下：
一、甲方同意将在克山县境内自建的电线杆路，租给乙方使用，搭挂乙方的广播电视线路及相关设备。该杆路包括甲方现有的和新建的全部杆路。
二、租赁期限：________年。自甲乙双方签订协议之日计算。
三、租金
1、杆路年租金为____万元;
2、租金按年度交付，每年交付一次。首年租金在本协议签署后____日内，乙方汇入甲方指定账户;后续租金以下一年度同日为交付截止日。
三、权利与义务
1、甲方权利义务
甲方有权按期收取杆路租金，在乙方未按时交付租金时，有权收取违约金或滞纳金。
甲方有权检查乙方搭挂的线路及相关设备，对不符合电力安全规范的，可以要求乙方整改。
因自身业务需要或不可抗力等原因，在提前____日告知乙方后，甲方有权对杆路进行调整。
本协议签署后____日内，甲方将杆路分布图交乙方备案，当杆路分布图累计有10%以上进行调整后，甲方应制作新的杆路分布图交乙方备案。
甲方为乙方广电线路的搭挂工作，提供技术指导和安全培训。
甲方负责对杆路进行巡守和维护，并为乙方巡守和维护线路提供方便和技术支持。甲方维护或抢修自身线路时，应避免损坏乙方的线路设备，紧急情况下需要损坏才能抢修的，应即时告知乙方。
甲方迁改杆路的，应提前48小时告知乙方，并为乙方线路设备随杆迁改提供方便。
因第三方原因导致乙方线路设备毁损，乙方提起诉讼的，甲方应协助乙方举证。
甲方给予乙方在临时用电等方面给予方便和照顾，同等情况下优先解决;给予乙方优惠电价，优惠幅度不低于标准电价的50%，具体优惠幅度由双方在年终电费结算时协商确定。
2、乙方权利义务
乙方有权善意使用甲方任何杆路，用于搭挂、维护或拆换有线电视线路设备。
乙方有权要求甲方提供技术安全支持，派人向甲方学习相关电业施工的安全规范和技术要求。进行搭挂施工时，甲方应派技术或安全人员给予现场指导和安全评估。
乙方使用杆路搭挂线路设备时，应符合电力安全规范，符合且不低于下列标准：
弱电线路和电力线路同杆架设时，两端必须装设同线径拉线，所有拉线必须安装拉线绝缘子及拉线警示套管;
弱电线路应敷设在电力线路的下方，不得在上方跨越电力线路且弱电线路最高导线与架空电力线路的最低导线之间的垂直距离不应小于米;
搭挂电力线路上的弱电线路对地垂直距离不得小于米，跨越道路时对路面垂直距离不得小于米;
通过架有电力变压器的电杆时，弱电线路必须从变压器架最下层横担绕越，同时做好防护措施;
弱电线路与电力接户线、进户线交叉时应在其下方且垂直距离不得小于米;
3、有线电视线进户时要明显分开。
乙方自行对线路设备进行巡守和维护。乙方维护自身线路设备时，不得损坏甲方的杆路和设备。紧急情况下需要损坏才能抢修的，应即时告知甲方，相关工作须由甲方专业人员操作完成，乙方不得擅自操作。
乙方机房至甲方各杆路、各乡镇电业所的线路，由乙方自行建设。
乙方免除甲方正式在职职工的第一终端有线电视收视维护费，第二终端及以上、付费节目均不在免除之列。自本协议签字之日起____日内，甲方将正式在职职工花名册及当月工资表一份交乙方存档，遇有人员变动的，甲方应更正花名册。
乙方有义务按时交付租金。
四、安全责任划分
1、因自身线路设备原因导致电力事故的，由线路设备所有人自行承担全部责任;
2、因自身线路施工、巡守、维护或抢修，导致电力事故的，由线路设备所有人承担全部责任;
3、因上述原因导致第三方受损的，由线路设备所有人承担全部责任，无责方承担连带责任的，有权向责任人追偿。
4、因第三方原因导致电力事故的，甲乙双方共同向第三方追偿。
5、因紧急抢修，被迫损坏对方线路的，由至损方承担恢复责任，不承担赔偿义务。如给第三方造成损失的，由至损方承担全部责任，无责方承担连带责任的，有权向至损方追偿。
五、协议的解除
1、除遇有不可抗力外，任何一方不得随意解除或终止本协议。经协商一致，双方可以终止本协议。
2、甲方要求终止本协议的，应至少提前12个月通知乙方，以便乙方拆改线路设备。拆改期间，甲方不收取租金。
3、乙方要求终止本协议的，应至少提前6个月通知甲方，以便甲方另寻合作伙伴。自通知发出后，乙方即时开始拆改线路设备，6个月内完成拆改。
4、因不可抗力导致本协议终止的，乙方自行拆改线路，甲方给予技术安全支持。
六、违约条款
1、任何一方违反本协议约定内容的，应向守约方支付合同标的额3‰的违约金。造成守约方损失的，应负赔偿责任。
2、守约方取得违约金后，可要求违约方解除或继续履行本协议。如解除协议的，解除方式依照协议第五条执行。
七、不可抗力
遇有相关法律法规、国家政策变更、自然灾害等原因，导致本协议无法继续履行或至损的，不承担违约责任和赔偿义务。
八、本协议未尽事宜，依照国家相关法律法规或政策执行，没有相关规定的，由甲乙双方另行签订补充协议。
九、本协议一式四份，甲乙双方各执两份。
十、本协议自甲乙双方签字之日起生效。
法定代表人：
乙方：
法定代表人：
签订日期：
甲方：
乙方：
甲乙双方于20xx年7月19日、20xx年9月27日分别签订了《租赁合同书》，合同中约定，乙方承租甲方区域内的 两间商铺，承租期分别为20xx年9月1日至20xx年8月31日、20xx年11月1日至20xx年10月31日。 应乙方要求，甲方双方同意终止 的租赁合同，同时达成如下协议：
1、甲乙双方同意不再追究上述合同期内的违约责任及赔偿责任，对金，不找差额、不补齐、不退还;对上述两个合同的履约保证金，亦不退还。
2、乙方同意按照甲方要求将间独立的商铺。
3、乙方同意于20xx年10月的商铺完好交付给甲方，待甲方对房屋进行现场验收后签订物品交接清单。
甲方： 乙方：
签订时间： 年 月 日 签订时间： 年 月 日
出租方：（以下简称甲方）
使用方：（以下简称乙方）
为明确甲、乙双方在临时供用电过程中的权利和义务，确保安全用电，根据《_电力法》、《电力供应与使用条例》、《施工现场临时用电安全技术规范》等规定，经甲方、乙方协商一致，签订本合同，共同信守，严格履行。
一、甲方将位于__________的受电变压器：250KVA变压器一台、四合一低压配电柜一面，出租给乙方使用，乙方一次性缴纳叁万元设备押金，其余费用按租金收取，每月肆仟叁佰元（4300元），不足一个月按一个月计算。
二、乙方应严格遵守国家有关安全用电的规定，不得擅自改变用电性质，不得超出负荷用电，超容量使用，一切后果由乙方自负。
三、每月电费由乙方按照电业部门的计费缴纳，如不按当地供电部门规定时间缴纳电费，应承担经济责任及一切后果。
四、设备自出租之日起，均由乙方负责运行、维护、管理，乙方应自觉规范用电，以保障用电安全，并保证其完整性和用电可靠性。用电过程如发生设备损坏、人身事故等各种事故、伤害以及违反供电部门的用电规定，造成的供用电事故等，一切后果均由乙方承担。
五、双方核实电度表读数，完成交接，以后电费收缴由乙方负责。
六、对于乙方严重违反安全用电规定，违纪人身安全，经提出仍不整改的，甲方有权随时停止供电。
七、本协议未尽事宜，由双方另行协商解决，协商不成可选择仲裁或诉讼方式解决。
八、本协议一式两份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
出租方（签章）：使用方（签章）：
_____年_____月_____日
出租方（以下简称甲方）：_______________
承租方（以下简称乙方）：_______________
按照平等互利的原则，为明确出租方与承租方的权利和义务，甲、乙双方经协商一致，签订本合同。
一、甲方愿意向乙方提供电力电缆施工所用配套工具设备，配合乙方于租赁期间的使用技术和操作指导。
二、租用设备及明细清单如下
序号：_______________
名称：_______________
规格：_______________
单位：_______________
数量：_______________
备注：_______________
1．电缆输送机_____套，含__________。
2．牵引机_____套，含______________。
3．直滑车_____个。
4．环型滑车_____个。
5．转弯滑车_____个。
6．电缆托架_____套，含_______________。
7．总控箱____个，含_______________。
三、租用计划时间_____年_____月_____日～_____年_____月_____日，共订_____天。承租方因工程需要延长租期，应在合同届满前_____日内，重新签合同。
四、租用费用：总计金额：￥_____元（人民币：___万元正）。
五、权利与义务
甲方保证向乙方提供如上所示的机具设备，并且保证所有机具设备运行良好。在租用的使用过程中，乙方务必爱护机具设备，妥善保管，小心使用，切勿野蛮操作，不可私自折卸，如有严重损坏机具设备的按维修价格所需费用收取赔偿费。如果在租赁期间由于甲方工程需要，乙方必须按甲方要求无条件返还所租设备。
六、结算方式：在租赁期满后，乙方一次性付清协议确定的租赁费用。如需续租，费用由双方协商另计。
七、未尽事宜，双方协商解决。
八、本合同一式肆份，承租方、出租方各持贰份，本合同由双方代表签字盖章后即可生效。
承租方：__________________出租方：____________________
经办人：__________________ 经办人：____________________
电话：____________________ 电话：______________________
单位地址：________________ 单位地址：__________________
_________年_______月______ 日_______年_______月______日
出租方：______________
承租方：______________
甲乙双方按《_民法典》有关规定，遵循平等互利的原则，经友好协商签订本合同。
一、乙方根据生产需要临时租用甲方机械。
二、租赁期限及租金计算、支付方式
1.设备租赁期限：乙方根据工作实际临时租赁。
2.租金计算：
本设备按月计租金，租赁价格为每月________元。税金：租赁价含税费。
3.支付方式：按月结算。
三、租赁设备使用、维修、燃油费用、人工工资等
1、租赁设备经乙方承租后由乙方指挥使用，甲方租赁设备必须无条件服从乙方的现场管理。
2、租赁设备的保养维修费用由甲方自行负责，因甲方设备故障造成的误时由甲方自行承担，租赁时间相应扣除。
3、租赁设备的燃油由乙方统一安排、租赁设备操作手人工工资等由甲方自行承担。
四、甲方的权利与义务
1、为乙方提供性能良好的设备，各类安全防护装置齐全。
2、每台设备上必须配备一名具有机械操作证、水平熟练的操作机手，严禁派遣学员、学徒上机。一旦发现，乙方有权以________元/次作为处罚在租赁费用结算时扣除。
3、甲方设备根据乙方的指令进场后，必须无条件服从乙方管理人员的调度、指挥。遵守乙方的管理制度及机械安全操作规程。若甲方操作机手不服从乙方管理人员的指挥，违章操作，乙方有权利要求甲方临时更换租赁设备或终止本合同，并由甲方承担因此造成的一切损失。
五、乙方的权利与义务
1、乙方负责租赁期间甲方租赁设备的停放位置，甲方需听从乙方安排。
2、乙方在租赁设备使用完毕后，不得无故滞留甲方设备。
3、乙方应及时支付甲方租赁费用。
六、争议解决方式
有关合同的一切争议根据《_民法典》及其他相关法律规定友好协商解决，解决未果，双方约定向当地人民法院提出诉讼。
七、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，经双方签字盖章后生效。租赁结束本合同自动失效。
甲方：____________乙方：____________
法定代表人：____________法定代表人：____________
_________年____月_____日_________年____月______日
甲方（出租方）：
乙方（承租方）：
为规范房屋租赁行为，加强房屋租赁安全管理，根据《合同法》、《城市房屋租赁管理办法》等法律法规的规定，为确保租赁房屋的安全使用与管理，经甲乙双方在平等、自愿协商一致的基础上制定本协议，以资共同遵照执行：
一、本协议安全管理是指房屋的.使用性能、消防、治安及卫生管理。
二、房屋出租人应当是拥有房屋所有权的自然人、法人或其他组织。
有下列情形之一的房屋不得出租：
（一）未依法登记取得房地产权证书或者无其他合法权属照明的；
（二）共有的房屋，未经全体共有人书面同意的；
（三）改变房屋用途，依法须经有关部门批准而未经批准的；
（四）被鉴定为危险房屋和违章建筑的；
（五）房屋内部结构擅自改动、重新分割的，不单独成间的；
（六）房屋安全存在隐患（无窗或门窗过小、电线老化、室内堆放易燃、易爆物、剧有毒物品或液化气桶等）的；
（七）走廊、过道等不符合消防安全基本要求和治安管理规定，人员疏散困难的；
（八）不符合有关安全、环保、卫生规定的条件的；
（九）法律、法规规定不得出租的其他情况。
三、房屋出租人的义务和责任
（一）私有居住房屋出租人须持房屋所有权证或者其他合法的房屋证明、身份证明等方可向乙方出租房屋；
（二）私有居住房屋出租人应具有一定的管理能力，房屋出租人不居住本地的应指定委托管理人；
（三）与非出租的房屋应实行分门进出或者采取分割措施；
（四）私有居住房屋出租人应当依法纳税；
四、房屋承租人的义务和责任
（一）房屋承租人不得改变房屋使用用途，不得在承租房屋内擅自搭建；
（二）房屋承租人不得利用承租的居住房屋进行违法犯罪活动。
五、安全使用管理
对于租赁房屋的居住使用，承、出租双方都应具有安全使用意识。
对于房屋出租方的安全管理要求是：
（一）出租方每层公共部位和房间的门厅，应张贴逃生示意图。出租房不得改变原建筑分隔及隔断，应保证建筑楼梯和疏散逃生通道的安全畅通。
（二）出租房每层公共部位应配置一组灭火器材（清水泡沫灭火器或ABC干粉灭火器）；三层及三层以上的砖木结构建筑，提倡安装简易水喷淋灭火设施，增设逃生缓降器。
（三）出租房的配电量应当与承租人的用电量相符，电气线路须穿管敷设，电源插座不得直接安装在可燃器材上。
（四）房屋出租人应对出租的房屋进行安全检查，落实防火、防盗措施，及时排除治安隐患，保障承租人的居住安全。
对于房屋承租方的基本要求包括：
（一）不得在承租的居住房屋内从事具有火灾危险性的加工、配置等生产作业，不得存放易燃易爆等化学危险品，不得使用大功率电加热器具，严谨使用明火照明、取暖。
（二）掌握基本防火、灭火常识，熟悉住处的疏散逃生通道，会报警，会使用灭火器材；不得乱接乱拉电线，不得超负荷使用电器；
（三）房屋承租人发现房屋内部存在不安全因素，应及时通知出租人并要求其消除。
六、公共部位的管理
房屋若发现相邻或同幢房屋中的公共部位存在的不安全因素，承租方应当立即通知出租方，由出租方通知相关单位或个人立即采取措施消除隐患。
七、违约责任
当事人一方未履行本协议所规定的义务，造成另一方或者第三人财产损失、人身伤害的，应当依法承担赔偿责任。
八、本协议为房屋租赁合同附件，与房屋租赁合同具有同等的法律效力。
九、争议解决方式
合同发生争议时，双方应友好协商，如协商不成，双方可将争议提交朝阳区人民法院进行裁决。
十、本协议一式___份，双方各执份，具有同等效力。
甲方：
乙方：
承租方(甲方)：______________
出租方(乙方)：______________
经甲乙双方友好商定，关于乙方向甲方提供设备租赁服务事宜，依照《_民法典》有关规定，为明确双方的权利和义务，经双方友好协商签订本合同。
(一)、服务地点：______________
(二)、服务内容：详见乙方提供的附件《项目及价格清单》。
(三)、服务方式：乙方按照《项目及价格清单》提供器材安装、调试、使用及其它服务项目。
(四)、服务期限：_______年____月________日至____年____月_______日。
(五)、合同价款：本次租赁项目总造价为________________元人民币(即人民币大写_______________元整),如有增减设备或制作按实际发生额结算。
(六)、付款方式：
合同签字后甲方向乙方支付___%(合_______________元人民币)的预付款项,服务结束后___________日内甲方向乙方支付剩余款项。
(七)、甲方工作：
(1)、尽可能为乙方提供安装的便利条件：即施工、电力、时间、场地等，以保证正常施工
(2)、按合同约定的期限支付工程款项
(3)、保证现场器材的安全。
(八)、乙方工作：
(1)、按照甲方要求提供所用器材的运输、安装、调试及使用。具体项目内容详见《项目及价格清单》(即附件)。
(2)、提供技术人员在现场盔行协调及支持。
(3)、在指定时间内完成安装与拆卸。
(九)、维护方式：
乙方向甲方提供的器材，若因以下原因造成的器材损坏由甲方负责赔偿(或支付维修费)，若损坏的器材已无法修复，甲方要按乙方购进此器材的价格全款向乙方赔偿。
(1)甲方人员在非乙方人员授权情况下私自操作而导致的器材损坏。
(2)设备因欠佳的环境而导致的故障，如过高的输入电压等。
(十)、违约责任：
(1)、乙方所提供的器材与《现场布置及所用设备项目及价格清单》不符或未达到本合同对设备、器材的质量要求，由乙方更换，如对甲方造成损失，乙方应负责赔偿。
(2)、如因客户原因，甲方须更改此次活动的时间、地点，须至少提前24小时通知乙方，如因甲方原因取消此次活动，甲方应向乙方支付总款项50%的经济补偿如因不可抗力或非人为因素造成本次活动不能进行，甲乙双方均不承担责任，甲方须支付乙方已发生费用。
(3)、如因乙方原因，未能及时安装和调试清单所列器材，致使甲方活动未能正常进行，对甲方造成的损失，乙方应根据甲方的损失程度，支付相应的经济补偿。
十一)、争议：
本合同履行双方发生争议时，应积极通过友好协商方式解决，协商不成，任何一方均可通过法律途径解决争议。
十二)、其它条款：______________
(1)、本合同自双方签字之日起生效。
(2)、本合同未列事项，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
(3)、本合同一式两份，双方各执一份。
甲方(公章)：____________乙方(公章)：____________
法定代表人(签字)：____________法定代表人(签字)：____________
_________年____月________日_________年____月_________日
有关法律法规，为明确出租方与承租方的权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就机械租赁事宜协商一致，订立本合同。
第一条设备名称、型号、规格
第二条租赁期限
设备租赁期限为即自_______年______月________日至________年_________月___________日。
第三条租金及进出场费
设备租赁价格：______________进出场费________元，由承租方支付，租期超出3个月，承租方与出租方各承担一半。
第四条工程项目、工作内容和施工地点
1.工程项目：__________________
2.工作内容：__________________
3.施工地点：__________________
第五条租赁方式及所有权
1.租赁方式：本设备的租赁由甲方配备操作人员，人员工资包含在租金内。操作人员负责设备的操作和维护保养工作。2.租赁设备的所有权：合同附件所列租赁设备的所有权属于甲方，乙方对租赁机械只享有租赁期间的使用权，没有设备的所有权。
3.未经甲方同意，乙方不得在设备上随意增加或减少部件，也不得以任何理由对设备进行抵押，否则由此造成的全部后果由乙方承担。
第六条技术安全要求：甲方要配备具有真实有效操作证的人员进行设备操作，到场的设备必须保证有检验合格证并真实有效，保证设备的安全。
第七条双方义务和责任
1.甲方的义务和责任：密切配合乙方的施工生产，满足乙方施工要求。服从乙方施工人员的施工安排，但有权拒绝乙方的违章指挥。保证所出租的设备能够满足使用要求，如因设备自身故障或能力以及操作人员错误操作所造成的一切损失由甲方承担。
2.乙方的义务和责任：严禁违章指挥，如违章指挥造成机械化和人员的损伤，承租方承担一切责任损失。
3.如遇不可抗力因素造成的损失由双方协商解决。
第八条争议的处理：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解协商或调解不成的依法向当地法院起诉。
第九条其他约定事项：本合同未涉及的条款，双方可签定补充协议。
第十条合同效力：本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字或加盖公章之日起生效。有效期至设备使用结束出场后。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。(本页无正文)
出租方(盖单位章)：__________________承租方(盖单位章)：__________________
法定代表人(签字)：___________法定代表人(签字)：___________
出租方（下称甲方）：_________姓名：_________性别：_________出生日期：________年____月____日籍贯：_________国籍：_________地址：_________电话：_________职业：_________身份证号码：_________承租方（下称乙方）：_________姓名：_________性别：_________出生日期：________年____月____日籍贯：_________国籍：_________地址：_________电话：_________职业：_________身份证号码：_________为调剂深圳XX房产使用的余缺，甲方愿意将在深圳XX的的房产出租，乙方自愿承组，双方根据深圳XX市有关房产管理规定，经过友好协商，签订合同条款如下：
一、甲方将座落在____市房产建筑面积计_________平方尺，租给乙方作使用，租期为________年，从________年____月____日起至________年____月____日止。
二、乙方需缴纳每月租金_________币_________元整，甲方应给回收据。每月租金在当月头五天内交清，交租方式以_________支付，交租地点双方同意在_________。
三、签订本合同时，乙方即时向甲方交租房履约金_________币_________元整，甲方应发收据。合同终止乙方已交清租金及其他费用迁出时，甲方应将履约金退回给乙方。如乙方违约造成甲方的经济损失，甲方有权从履约金中扣除。
四、乙方依约交租，而甲方无正当理由拒收，乙方可到____市公证处申请证明，则乙方不负迟延责任。
五、出租房产的维修、房产税、土地使用费用由甲方负责；每月管理费、水电等杂费由乙方支付。
六、租赁期间，甲乙双方都不得借故解除合同，如甲方确需收回自用，必须提前两个月以书面通知乙方，并退回履约金另补偿乙方迁让的损失，补偿额为两个月的租金；如乙方确有事因需退房，须提前两个月以书面通知甲方，在通知期间租金照交，甲方不退回履约金。
七、租赁期间，乙方如对房屋和设施故意或过失造成毁损，应负责修缮恢复原状或赔偿经济损失。
八、乙方使用房产时，不得擅自改变房屋结构及用途，不得贮存任何违禁品、易燃品、爆炸品等物。同时必须严格遵守_法律和特区有关条例规定，遵守社会主义道德。乙方如需装修人墙，必须征得甲方同意，并经物业管理部门允许方能施工。否则，后果由乙方负责。装人墙的格、窗、花、电器等在乙方迁出时可一次过折价给甲方，亦可拆回，但须负责修复原状。
九、租赁期间，房产遭到不可抗拒的自然灾害导致毁灭，本合同则自然终止，互不承担责任。房屋发生重大损失或倾倒危险而甲方又不修缮，乙方可提出退房或代甲方修缮，并以修缮费用抵销租金。
十、在租赁期间，乙方不按时交租，甲方应及时发挂号催租通知书，如拖欠租金达一个月，或欠交管理费、水电等费达两个月为乙方违约，合同因违约而告终止，甲方应持催租通知书及有关函件到公证处申请办理合同违约终止手续。十
一、因乙方违约而合同终止，则甲方有权单方收回房产。甲方在收房时应凭公证处发给的因违约终止合同的证明，通知大厦管理处。如乙方不交回租赁房产的锁匙，甲方有权会同大厦管理处人员作证进入自己的房产内，将乙方存放在房内的物品清点拍卖，并用以抵偿欠租和其他有关费用，若有余XX交回给乙方。乙方表示保证履行合同规定，如有违约，完全自愿接受甲方作出的上述处理。同时保证绝不会提出任何异议。十
二、甲方将乙方存放在租房内的物品拍卖所得仍不能抵偿租金、管理费和有关费用时，该等款项应由甲方负责交清，而甲方有权向乙方继续追索至清偿为止。十
三、租赁合同期满或解除，乙方必须依时迁出并将家私杂物全部搬走。若迁出后五天内仍留下箱柜等物不搬清，则作为放弃权利论，由甲方全权处理，报请物业管理部门派员到场作证，乙方不得有任何异议。十
四、合同期满，如甲方的房产继续出租或出卖，乙方享有优先权。十
五、本合同用钢笔填写的文字与打印的文字效力同等，自双方签订并经____市公证处公证之日起生效。十
六、本合同如发生纠纷，甲乙双方应通过友好协商解决，不能解决时即提请____市中级人民法院裁决。十
七、本合同共页为一式三份，甲乙双方各执壹份，_________市公证处壹份，均具同等效力。另由甲方交大厦管理处影印件一份。出租方（签字）：_________
承租方（签字）：_________________年____月____日
________年____月____日签订地点：_________
签订地点
出租方(甲方)：______________
承租方(乙方)：______________
甲乙双方按《_民法典》有关规定，遵循平等互利的原则，经友好协商签订本合同：
一、乙方以日租方式租用甲方下列机械设备。
设备名称、型号、单价等详见附表清单：
________________________________________
二、租赁期限及租金计算、支付方式：
1.设备租赁期限：乙方根据实际临时租赁。
2.租金计算：乙方根据双方书面签认实际使用天数，结算租金。
3.税金：租费价不含税金。
三、租赁设备的进出场验收
设备进场前由甲方加满油，退场由乙方负责加满若甲方未加满，乙方负责加满，并按加油量及费用加计10%的管理费在甲方租费中扣除。
四、运输、使用、维修、保养、燃油费用
1.机械进出场费由甲方全部承担，同时甲方负责设备进出场安全。
2.乙方负责设备在租赁期间正常运转所需的燃油。
3.所有的修理、保养、操作手工资及其他费用由甲方负责并承担费用。
五、甲方的权利与义务
1.为乙方提供机况良好的设备，外观整洁，各类安全防护装置齐全。
2.每台设备配备一名具有操作资格证、技术水平达到中级以上、身体健康的操作手。严禁派遣学员、学徒上机，一旦发现，乙方有权按________元/次在租费结算时扣除。
3.设备进入施工现场后，甲方操作手必须服从乙方统一管理，遵从乙方现场管理人员调度、指挥，保证随叫随到，按要求填写乙方提供的《设备运转记录单》并交乙方，遵守乙方的管理法规及施工现场的规章制度。若甲方操作手不服从乙方指挥，违章操作，乙方有权要求甲方更换操作手或终止本合同，并由甲方承担由此造成的一切损失〔包含第三方损失〕。
4.甲方设备应停放在乙方指定地点并由乙方派人负责看守否则，乙方不承担相应的责任。
六、乙方的权利与义务
1.乙方负责租赁期间设备的看护，并保证甲方操作手的正常作业安全。
2.乙方应及时支付甲方租费，租赁结束后不得滞留甲方设备。
七、违约责任
1.租赁设备未能按时到场，甲方应向乙方赔付与违约期租费等额的违约金。
2.乙方逾期不归还租赁设备，应向甲方赔付与违约期租费等额的违约金。
八、争议解决方式
有关合同的一切争议甲乙双方应根据《_民法典》及其它相关法律友好协商解决，协商未果，双方约定向成都铁路运输法院提起诉讼。
九、本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决。本合同正本一式二份，甲乙双方各一份，副本二份，乙方二份，具有同等法律效力，经双方签字盖章后生效。租赁结束本合同自动失效。
甲方：______________乙方：______________
代理人：______________代理人：______________
电话：______________电话：______________
合同签订日期：___________________
合同签订地点：______________
安装电杆合同范本6
(如)甲方(发包方)：
(如)乙方(承包方)：
第一条：工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包内容：项目区输变电线路采用高压与低压配套配置，高压线采用 KV明线架设，低压采用 KV明线布置，共架设长度为 公里，其中高压线 公里，低压线 公里。高压线采用JKLGWJ-10KV/1×70架空绝缘线;低压线采用× 架空绝缘线。低压电杆采用 米钢筋混凝土杆，间距 米;高压电杆采用 米钢筋混凝土杆，间距 米。
架设电线按电力部门新规定的标准执行。购置安装 KVA节能变压器 台及配套设施配备塑钢结构， 米× 米 起脊变压器房。施工前，首先要做好施工准备工作，包括技术准备、物资准备等，第二组织有关人员进行现场调查，包括进行线路复测，选择项目部、施工队驻地和材料站等;第三通过竣工验收后，做好资产移交工作。
4、开工日期： 年 月 日
5、竣工日期： 年 月 日
6、合同价款：
第二条：技术标准
一、工程范围：省批我县20_年农业综合开发项目所涉及输变电线路工程。
二、施工基本要求
1、服从当地电网规划，基本技术参数需与当地电网的技术参数匹配，满足供电管理部门的要求;
2、主结线规范、简洁、清晰，电气设备材料性能先进、节能环保便于操作维护管理，高低压配电线路和电气设备规划布局合理、经济实用;
3、特别重视运行安全、可靠、经济、控制灵活，要实现集中控制与分散控制灵活选择;
4、规划设计少占耕地、施工规划少占青苗、其补偿由乙方负责。
5、需要定切实可行的文明施工措施和准则。
三、需遵守和执行的规程、规范和标准：
1、66KV及以下架空电力线路设计规菏(GBY0061-97)
2、供配电系统设计规范(GB50052-95)
3、10KV以下变电所设计规范(GB50053-94)
4、低压配电设计规范(BG50054-95)
5、电气装置安装工程35KV及以下架空线路施工及验收规范(GB50173-92)
6、电气装置安装工程电力变压器、油侵电抗器、互感器施工及验收规范(GBJ148-90)
7、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-92)
8、电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GBJ50150-91)
9、建筑电气安装工程质量检验评定标准(GBJ303-88)
10、农村低压电力技术规范(9DL/T499-20_)
四、报价书编制依据：
1、经业主审定的施工图纸及施工说明;
2、定额选用《山东省安装工程计价依据》和《山东省水利水电工程预算定额》;
第三条：如甲主要施工人员
1、项目负责人：
2、工程技术负责人：
3、质量检查负责人：
4、安全检查负责人：
5、甲方驻工地代表：
第四条：如乙方主要施工人员
1、施工技术负责人：
2、质量检查负责人：
3、安全检查负责：
第五条：甲方工作
1、书面提供所需材料、高压线路布置，乙方提供给甲方服务费 元。
2、做好当地群众工作，为乙方提供良好的施工环境。
第六条：质量检查和返工
甲方应随时检查工程质量，如发现乙方施工质量不符合设计文件和规范要求，乙方应按甲方意见采取补救措施，彻底返工，并达到设计目的。如乙方隐瞒质量事故，有意不执行甲方意见，除返工外甲方可对乙方每以点 元罚款。
第七条：工程质量的核实与确认，乙方应按甲方提供技术要求施工，如果施工中实际工程量与合同书中计算报价的工程量不符，按实际工程量和合同书中的单价相应增加或减少合同价款。
第八条：工程款支付与结算
签订合同生效：不拨预付款，开工后按工程形象进度拨款。工程进度完成50%，拨款20%，工程竣工，验收合格后，拨付工程款90%，剩余10%作为质量保证金，一年后支付。
付款方式：一律采用转帐支付。
第九条：竣工验收
工程竣工后，甲方先行初步验收，并提出质量评价意见。工程项目全部完成后，整编好竣工资料，连同初验意见，报上级主管部门，申请竣工验收。
第十条：争议
甲乙双方如果发生争议，先行协商解决，如果协商不成，可通过上级主管部门或仲裁部门解决。
第十一条：安全施工
甲方应注意乙方施工安全，并尽力为乙方安全施工提供方便;乙方更应采取必要的安全措施。施工中造成的工伤事故、伤亡抚恤费及不预见的费用由乙方负责解决，甲方不予负担。
第十二条：履约保证金，为维护施工质量，符合设计项目的严肃性，乙方向甲方交付履约保证金10%后，经甲方认可，甲方将履约保证金退给乙方。
第十三条：其它。乙方的工程量清单及报价，作为最终结算的依据。 内部机密。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
安装电杆合同范本7
发包人：
承包人：
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称： ；
2、工程地点： ；
3、工程范围： ；（详见施工图纸内容）；
4、承包方式：＿ .
5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）
二、合同工期及工期延误
1、开工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期总天数 天（以实际进场施工之日算起）；
2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿ ＿的违约金，算至验收合格之日；
3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：
a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；
b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；
c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；
d设计变更或工程量增加；
e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 小时；
f不可抗力；
g其他非因承包人原因造成停工累计超过 小时。
4、承包人在以上情况发生后 日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后 日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。
三、质量标准
工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。
四、合同价款
总计合同金额（大写）（人民币） ，小写￥ .
五、工程款结算及支付
1、主钢构进场之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；
2、纲结构主体完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；
3、工程全部完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款 的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；
六、施工准备
1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电；
3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；
4、承包人于接到审查合格图纸 日内完成主构件的加工并运抵工地现场
5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书；
七、安全施工与检查
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；
2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，；发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用；
3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；
4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
八、工程竣工验收及保修
1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担；
2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；
3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担；
4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；
5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。
九、现场代表
发包人现场代表＿＿＿＿＿，承包人现场代表＿ ＿，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。
十、违约责任
一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。
十一、争议解决
双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向 人民法院起诉。
十二、附则
本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。
组成本合同的文件包括：
1、本合同
2、标准、规范及有关技术文件
3、图纸
4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件
合同订立时间：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日
合同订立地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
本合同共＿ 页
发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承包人：
住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 住所：
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：
电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 电话：
传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 传真：
开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿ 开户银行：
账 号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 账 号：
邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿ 邮政编码：
安装电杆合同范本8
_（以下简称甲方）
_（以下简称乙方）
根据甲方配电改造方案，乙方承担其施工任务，为明确双方在施工过程中的权利和义务，保证施工任务按时、优质、顺利完成，经双方协商，签定本合同，以资信守。
>一、工程概况及承包方式：
工程名称：_
工程地点：_
承包方式：包工包料（线材由甲方指定采购，由甲方负责与供货方结算）
>二、承包范围：
定制专用配线柜一个（米x米x米），计元。指定乙方采购PVC绝缘管（直径毫米）以及配件，计元；指定乙方采购接线端子，绝缘带，计元；维修低压电容补偿屏块并并指定乙方负责购买相关配件，计元；乙方拆除老配电间低压出线；安装新配电间各路低压出线并保证车间正常运转，安装及拆除工资计元。
>三、工程期限及质量
工程期限：合同签订，预付款到账后即开工，有效工作日天；工程质量：工程质量合格，以保证各车间用电正常，无功补偿正常工作。
>四、甲方责任及权利：
1、协助乙方现场施工，协调好周边环境，严格控制影响工程进度的不良现象。
>五、乙方责任：
1、明确施工措施和质量要求，作好施工前的准备工作，并密切协调好与高压的安装工作。
2、安全生产，文明施工，杜绝安全事故的发生，如发生事故，概由乙方负责；搬迁电器设备时若有损坏负责维修或赔偿；结算前，乙方负责提供符合报帐要求的票据；
>六、合同价款与付款方式：
1、工程费用：根据本工程预算书，经甲乙双方商定，确认工程总价（不含电缆线）为元整（￥元）；
2、付款方式：合同签定甲方即预付工程备料款元整（￥元），本电缆安装工程和低压补偿工程均验收合格后，于20xx年月日前一次性付清其余工程款元整（￥元）。
>七、未尽事宜，双方协商解决。协商不成时，根据合同法、电力法进行解决。本合同一式二份，甲、乙双方各持一份。
甲方：_
法定代表人：_
委托代理人：_
时间：20xx年月日
乙方：_
法定代表人：_
委托代理人：_
时间：20xx年月日
