在人们越来越相信法律的社会中，合同起到的作用越来越大，它可以保护民事法律关系。优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是小编为大家整理的合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。
家具合同免费篇一
服务方：（乙方）________________
依据《中华人民共和国技术合同法》的规定，就“________________”的安装、调试工作，双方达成如下合同条款：
乙方依据甲方提供的器件及技术要求，负责滤波器的安装调试。
甲方负责提供滤波器的主要器件。
乙方负责现场的施工，安装，调试。
本安装、调试工作应于________年_____月___日前完成。
付款方式：验收合格后________天付全款。
（一）本合同的安装调试报酬为：安装调试施工费________________元。大写：_____________________________。
（二）支付方式：甲方验收合格后________天内，甲方支付安装服务费________________元，大写：________________________。乙方开具全额发票。
双方违反本合同约定，违约方应当按合同法承担违约责任。
在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。
（一）违约责任
按照《合同法》有关条款。违约金或损失赔偿额计算方法：按照《合同法》有关条款。
（二）解决合同纠纷地点、标准：在供方所在地解决合同纠纷，按《合同法》执行。
________年____月____日_______年____月____日
家具合同免费篇二
需方： (以下简称甲方)
供方： (以下简称乙方)
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规的规定，本着平等，自愿、互利的原则，经友好协商，达成如下共识，并签订本合同。
一、产品名称、型号、颜色、数量、金额、(具体明细详见报价单)本合同一经签署，报价单上所列产品品种、数量不可任意更改，报价单上所列有色产品颜色材料不能任意更改，如甲、乙双方有一方需更改，则应承担相应的换置费用，如需增加供货数量，则按报价单单价的组合价，签订增补合同。
二、本合同产品总额：
人民币： 壹佰贰拾贰万肆仟玖佰元整(rmb：1224900元)已含货款、安装费、运输费在内的全部货款。
三、付款条件及期限：
1、甲方于合同签订之日，支付总货款的%，即人民币：付款给乙方;
2、货装车当日清点完支付全部余款，即人民币：
4、甲方完全付清货款之时，即为货物所有权转移之时。
四、交货地点： 东海县齐心新材料商贸有限公司办公室
五、交货时间： 年 月 日 (甲方应保证安装现场电力供应及场地、电梯、交通通道等支持。)
六、交货方式、免费送货、安装。
七、产品质量标准及质量保证：
1、乙方保证所用材料符合环保及消防要求，保证产品符合合同规定的质量和规格，与封样机及经甲方批准的图纸、规格相同或与合同附件要求相符。
2、售后服务：乙方对所供货物实行品质量问题造成的损坏，乙方负责免费维修，对于甲方因使用不当造成的损坏，乙方负责免费维修。
八、货物接收和验收：
1、货物运至甲方指定地点，并负责将货物搬至各指定房间、指定位置安装完成后即为交付。交付前货物毁损灭失的风险由乙方承担。
2、合同中货品安装、调试完毕后即行验收，验收期限自安装、调试完毕次日起不超过三十日(若第十五日为节假日，则顺延至节假日后工作日内)，逾期不验收，视为验收合格。
3、验收期内发现不合格的货物，甲方应立即提出书面异议，列明不合格的项目、数量及处理建议，对于经检测不合格的货物，乙方应根据货物具体情况在收到甲方通知后三日内予以修或换处理。需要维修的货物，两次维修后仍不合格或出现质量问题的，应在三日内以更换处理。乙方未在规定期限内及时修理或更换的，延期一天将收取该维修货物金额5%作为滞纳金，从质量保证金中扣除。
九、违者责任：
1、乙方所交付产品、型号、规格、质量不符合合同规定的，乙方应视货物具体情况予以修理或调换，并承担因修理、调换而支付的实际费用。
2、甲方不得借故拖欠各种款项，如延期不付，每天以未付货物的0.1%作为违约金连同货款一并支付给乙方;乙方如不能按约定保质保量按时送货安装完毕，对其延期，每天以未付货物的0.1%作为违约金从货款中扣除。
十、本合同经甲、乙双方盖章签字之日起即行生效，具有法律效力，除与法律规定之不可抗力因素外，甲、乙双方必须全面履行合同条款，任何一方不可擅自更改或解除，如需要更改或解除时，应按照《中华人民共和国合同法》有关条款处理，本合同如有未尽事宜，须由甲、乙双方共同协商，签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。
十一、本合同在执行过程中出现的其他问题，由甲、乙双方友好协商解决，如不能协商解决，效由甲方所在地人民法院裁决。
十二、本合同一式 四 份。甲乙双方各执 二 份，具有同等法律效力。
十三、补充条约：
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
家具合同免费篇三
甲方：________________________
乙方：________________________
为了明确甲、乙双方的权利和义务，根据《民法典》的有关规定，经协商一致，就甲方向乙方定做木器家具事宜达成如下合同，共同遵守。
一、甲方供应木料，乙方完成定做的家具后，如有余料应退还给甲方。
二、规格标准：按图样规格制作。
三、技术标准：按统一规定的企业标准执行。
四、交货地点和付款办法：在乙方厂内交货，由甲方自提；在交货日期前，乙方可陆续交货，甲方可继续验收付款。
五、交（提）货定做物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期变（提）定做物，应当事先与对方达成协议，并按合同执行。
六、本合同经甲、乙双方签字后生效。合同生效后，甲、乙双方应严格履行。
七、争议发生后，双方应本着平等自愿的原则，按照合同的约定分清各自的'责任，采用协商的办法解决争议。
八、协商不成的，按本合同约定的下列方法之一进行解决：
1.由____________仲裁委员会仲裁；
2.向____________人民法院起诉。
九、合同期限届满，双方不再续约的，本合同自然终止。
甲方：_______________________（签章）乙方：_____________（签章）
法定代表人：_________________（签章）法定代表人：_______（签章）
签约时间：______年___月___日
签约地点：__________________
家具合同免费篇四
甲方(卖方)： 合同编号：
乙方(买方)： 签订地点：
第二条 质量标准：每件红木家具应符合qb/t2385-20xx 新版《中国深色名贵硬木家具标准》规定的树木名称，产品标识和实际用材符合，且不低于样品同等质量。
第三条 付款方式：定货时，甲方收取货款总额 %(不得超过20%)的定金(乙方违约定金不予返还，甲方违约定金双倍返还)，余款提货或送货时付清。
第四条 自提货物。乙方自行提货，现场验收，缴清全款方可提货，提货时视为当日验收合格。
第六条 违约责任：若甲方未能按约定时间交货，每延误一天，按合同总额的 %向乙方支付违约金。
第七条 购买家具在保修期内出现质量问题的，乙方告知甲方后，甲方在 天内修理或更换，修理不好或不能更换的，予以退货。乙方在使用中发现家具质量与质量保证书明显不符提出更换或退货要求的，甲方应予以更换或退货。
第八条 其他约定事项：
第九条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第 种方式解决：
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十条 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
传真： 传真：
家具合同免费篇五
甲方(卖方)：
乙方(买方)：签订地点：
验收说明
验收合格问题及解决方案：
货款两清
拒收及原因：
买方送货时间：_年月日前
第二条质量标准：每件红木家具应符合qb/t2385-20_新版《中国深色名贵硬木家具标准》规定的树木名称，产品标识和实际用材符合，且不低于样品同等质量。
第三条付款方式：定货时，甲方收取货款总额10%(不得超过20%)的定金(乙方违约定金不予返还，甲方违约定金双倍返还)，余款提货或送货时付清。
第四条自提货物：乙方自行提货，现场验收，缴清全款方可提货，提货时视为当日验收合格。
第五条甲方送货，运费由甲方承担。乙方缴清货款，经乙方验货签收，卖方应在交货时督促买方对家具的商标、数量及款式等外观特征及有无《产品质量承诺书》进行验收，买方发现问题应当场提出，并由双方协商达成解决方案。
第六条违约责任：若甲方未能按约定时间交货，每延误一天，按合同总额的5%向乙方支付违约金。
第七条购买家具在保修期内出现质量问题的，乙方告知甲方后，甲方在天内修理或更换，修理不好或不能更换的`，予以退货。乙方在使用中发现家具质量与质量保证书明显不符提出更换或退货要求的`，甲方应予以更换或退货。
第九条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：
(一)提交当地仲裁员会仲裁；
(二)依法向人民起诉。
第十条本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。
甲方(签章)：乙方(签章)：
有限公司法定代表人：法定代表人：
托代理人：托代理人：
签订日期：年月日签订日期：年月日
家具合同免费篇六
卖方撤离展销会或市场的，由展销会或市场主办单位先行承担赔偿责任;主办单位承担责任之后，有权向卖方追偿。
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
其他约定事项：
卖方(章)：买方(章)：
住所：住所：
电话：电话：
账号：账号：
签订时间：
签订地点：
家具合同免费篇七
甲方(卖方)：____________
乙方(买方)：____________
签订时间：____________
依据《民法典》及其相关法律、法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用原则，经甲、乙双方友好协商，订立合同如下：
第一条 红木家具基本情况
第二条 付款方式：定货时，甲方收取货款总额____________%(不得超过____________%)的定金(乙方违约定金不予返还，甲方违约定金双倍返还)，余款提货或送货前付清。
预付款___________ 余款____________
第三条 自提货物。乙方自行提货，现场验收，缴清全款方可提货，提货时视为当日验收合格。
第四条 甲方送货，费用由乙方承担。乙方缴清货款，经乙方验货签收，卖方应在交货时督促买方对家具的质量、数量及款式等外观特征进行验收，买方发现问题应当场提出，并由双方协商达成解决方案。
第五条 购买家具在保修期内出现质量问题的，乙方告知甲方后，甲方在15天内派专人修理或更换，修理不好或不能更换的，予以退货(运费由乙方负责)。三年内包修，人为损坏除外。
第六条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列两种方式解决：
(一)提交____________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第七条 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。
合同签订日期：______年______月______日
家具合同免费篇八
卖方(乙方)：____________
为维护合同双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，甲、乙双方协商一致，按下列条款成交所订家具的买卖。
1、乙方同意出售，甲方同意购买以下产品：
具体详见附件(订购单)，附件一式二份为合同的一部分，与合同劝同等法律效力。
双方约定总价为人民币：___________________元，大写
1、乙方在收到签字确认图纸、色板、及其他相关技术要求后，经双方协商总工期为_____天内完成甲方所订购的整木定制产品。
1、乙方送货，费用由乙方承担。所定制的整木产品送至甲方的指定地点安装完成后，经相关方验收合格后付清余款。
1、如甲方逾期付款超过七天，乙方有权每日按照应付款的千分之二计收违约金。
2、如乙方逾期交货超过七天，甲方有权每日按照不能交货货款的千分之二计收违约金，天气原因或自然灾害等不可抗拒原因除外。如逾期交货，甲方追究责任，乙方自负并承担相应的损失及相关法律责任。
乙方保证产品质量，保质期为一年，所有产品除用户或其他认为损坏及使用不当除外，乙方提供终身维护，费用由甲方自负，但甲方在一年内正常使用，家具如有质量问题，乙方维修。
甲乙双方的任何一方对合同内容提出修改和疑义，均应以书面形式或当面会谈达成由双方签署的补充协议。
与本合同相关的订货单、提货单、验收单、报价表、设计图纸等相关文件为合同附件。
双方签署
项目地址：____________开户行：____________
电话：____________银行账号：____________
日期：____________
单位地址：____________
电话：____________
日期：____________
家具合同免费篇九
甲方：(发包方)
乙方：(承包方)
本着互相信任的原则，就甲方的家具维修/工程达成以下协议。
第一条 工程概况
1:维修/工程的内容及要求:
3.维修服务：
5.本项工程预计费用约 元人民币。(结算以实际消费费用为准)
甲方：
乙方：
签订时间：
家具合同免费篇十
承包人：_______________
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。
第1条工程概况
1.1工程地点：_______________
1.2工程内容：_______________房屋间数_____________室_____________厅;总建筑面积_____________平方米。
1.3承包范围：_______________
1.4承包方式：_______________双方商定采取下列第_____________种承包方式：
(1)承包人包工包全部材料;
(2)承包人包工包部分材料;
(3)承包人包工、发包人包料。
1.5开工日期：_______________年_____________月_____________日;竣工日期：_______________年_____________月_____________日;总日历工期(包括法定节假日)：_______________日。
第2条合同价款与支付
双方商定本合同价款采用第_____________种方式确定。
(1)采用固定价格：固定价格加_____________%包干风险系数计算。包干风险包括_____________。
(2)采用可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。
(3)成本加酬金：_______________
2.3工程预付款：合同生效后，发包人向承包人预付工程款_____________%即人民币(大写)_____________，预付款扣回的时间、比例：_______________。
2.4工程款(进度款)支付
(1)工程款支付方式：_______________
(2)工程款支付金额和时间：_______________
工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款(进度款)同期调整支付。
发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。
第3条施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第_____________种方式提供：
(1)发包人自行提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。
(2)由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(费用包含在合同价款内)。
第4条发包人工作
4.1指派_____________为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
4.2装饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议，主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线(水、电、暖气、煤气管道)，负责到有关部门办理审批手续。
4.3向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
4.4负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
4.5开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。
4.6负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无能力处理也可委托承包人处理，承担相应的费用。
第5条承包人工作
5.1指派_____________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
5.2严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程结算。
5.3严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
5.4未经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
5.5工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5.6保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第6条材料供应
6.1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
6.2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。
6.3凡由承包人采购的'材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。
第7条安全生产和防火
7.1发包人提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。
7.2发包人提供确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。
7.3承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。
7.4由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失。
第8条工程质量及验收
8.1双方约定本工程质量应达到国家质量评定_____________标准(可选择优良或合格)。
8.2优良工程等级增加的经济支出_____________。
8.3本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。
8.4发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。
8.5工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。
8.6装饰装修工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。
第9条工程变更
9.1发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
9.2承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人批准。
第10条竣工结算
10.1工程竣工合格后，承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议，即视为同意。
10.2工程结算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算，应承担违约责任。
第11条工程保修
11.1验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。
第12条违约责任
12.1由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人_____________元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_____________支付滞纳金。
12.2由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人_____________元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_____________%。
12.3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
12.4未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
12.5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。
12.6未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。
12.7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
12.8双方约定其它违约责任：_______________。
第13条争议的解决方式
13.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_____________种方式解决：
(1)提交大连仲裁委员会仲裁;
(2)依法向工程所在地人民法院起诉。
第14条不可抗力
14.1双方关于不可抗力的约定：_______________。
第15条保险_____________。
第16条合同生效
第17条合同份数
17.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数：_______________。
第18条合同备案、鉴证
18.1合同备案、鉴证：_______________发包方：_______________身份证号：_______________;承包方：_______________身份证号：_______________。
第19条其它约定_____________。
签订地点：___________
