搬运施工合同范本1
委托方（以下简称甲方）：
承运方（以下简称乙方）：
甲方委托乙方承担家具搬运合同，经双方协商一致，签订本合同。
根据国家有关法律法规的规定，甲、乙双方在*等互利的基础上，遵循*等、自愿、公*和诚信的原则，甲、乙双方经友好协商，达成如下条款：__________
一、服务内容及地点
乙方根据甲方的要求，至少委派7人以上，把停放在 _____的家具搬运到指定的位置_____ ，并在***的指导下进行拆箱摆位。
二、搬运时间
搬运时间为____年____月份，具体时间另行通知。
三、搬运费用及支付方式
本合同总额为***（大写）____________元整。（以上价格包含搬运费、高空吊运费、拆箱费、摆位费及其它搬运过程中所产生的费用，不含税。）工作时间为8：00-18：00，非工作时间作业另外加***（大写）叁佰元每小时。
在搬运结束验收后，甲方在三个工作日内把合同款打入到乙方指定的帐号内，或直接交付现金给乙方。乙方在收到款后三个工作日内将**寄给甲方。（地址：_____）。
四、甲方责任
1、甲方有责任提前通知所搬运物品（家具）的到货时间和到货地点以及材质和需要注意的有关事宜;
2、甲方有责任指明每件所搬运物品（家具）的摆放地点;
五、乙方责任
1、在搬运工程中，乙方必须听从甲方的**和指挥。
2、乙方有责任保守商业秘密，不准向他人泄露与业务相关的任何信息。
3、乙方不准以任何方式任何借口推迟搬运任务，乙方在得到甲方电话通知后，在一小时内到达搬运现场，晚上按实际情况而定;
4、乙方必须自带搬运过程中所必备的机器设备车辆及工具;
5、在搬运过程中乙方如造**身伤害、交通事故或机器设备车辆及工器具的损坏等事情，由此产生的责任和费用一切由乙方承担;
6、在搬运工程中，乙方必须保证所搬运的物品（家具）不缺件、不损坏，如有损坏，乙方按该物品的出厂价格进行赔偿;
7、在搬运过程中，乙方必须保证不损坏公共财产及业主的财产，如玻璃幕墙、灯具、窗帘、大门、电器设备、墙壁地板等物品，如有损坏，乙方按原价赔偿;
8、在搬家过程中，乙方不能私自动用业主房间里的任何物品或设备，更不能把业主的物品带出业主房间;
9、在业主房间里乙方不准随地吐痰，不准吸烟，不准大声喧哗，也不准随便使用业主的卫生间;
10、进入业主的房间，乙方必须要换上指定的拖鞋或穿上鞋套才能进入房间，以保证房间的干净;
11、乙方在搬运结束前，必须清理掉由搬运过程中产生的垃圾，比如包装箱、泡沫等，并把垃圾扔到指定的地方。
六、此协议壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效。
七、合同执行期间，若双方发生任何纠纷，应协商解决。如协商无效，则可到国家****进行诉讼解决。
委托方（甲方） ____委托方（乙方）____
电话：__________ 电话：____________
开户银行：__________ 开户银行：________
银行账号：__________ 银行账号：________
日期：_____________日期：____________
搬运施工合同范本2
甲方：xx
乙方：xx
经双方协商一致，订立下列条款，共同信守。
>一、乙方承接以下项目
1．设备搬运到新校：xx元／台，xx台，xx元，电脑桌椅xx元／套，xx套，xx元。讲台xx个，xx元。其它东西搬动费用xx元（包括交换机搬运，剩余xx台电脑及剩余桌椅搬到主控室等等）。合计xx元。
2．电脑拆卸及安装：xx元／台，xx台，xx元。
3．网络联接：机房内已有网线，所以不再购买网线。但网线未装接。网线制作，xx元／节点，共制作xx节点，计xx元。讲台、交换机、集线器、机柜安装、宽带进线装接、系统调试等xx元，rj45接头xx个，xx元。所有线头集中到讲台上。采用双网隔离方案，需添置网卡一块，xx元。更换网线xx条，原网线不够长，xx元。合计xx元
4．电源线路及安装：新区有两间电脑室未用，其中一间电源线路未安装。需装配xx路线路，xx个插座。xx元／个，计xx元，配电箱安装及三相电源调配费用xx元，材料xx元（包括xx个插座，xxmm2铜线xx包，xx铜线xx包，xxmm2铜线xx米，xx路配电箱等）。可靠送电20千瓦以上。合计xx元。（亲子活动安全协议书）
>二、其它项目
1．新区一层多媒体教室加装讲台底板，多媒体系统无法直接搬动平移，不得不拆卸并重装。包括拆卸原讲台底板（xx元，原底板为5米×2米的的整块板），拆卸多媒体系统（xx元），拼装讲台底板（由制作底板的木工配合），重装多媒体系统（xx元）。合计费用xx元。
2．第xx间电脑室电源线路维修，更换一组线路，工钱xx元。
3．电脑（学校电脑）键盘更换1个，xx元。
>三、其它条款
1．材料的质量， 安装质量，必须符合表格中各项目的要求，网络100m到桌面。工程项目有追加，另外协商。
2．工程期限xx天，超过期限罚款，按xx元／天计算。
3．完工后，甲方组织人员验收，验收合格后付款。
4．本协议一式2份，正本甲方2份，乙方1份。
5．本协议签订日期：xx年xx月xx日
甲方（盖章）：xxxx法定代表人（签字）：xx
开户银行：xxxxxx
帐号：xxxxxx
设备搬运协议书设备搬运协议书
xx年xx月xx日
乙方（盖章）：xxxx
法定代表人（签字）：xx
开户银行：xxxxxx
帐号：xxxxxx
xx年xx月xx日
搬运施工合同范本3
甲方：广州帕卡汽车零部件有限公司
乙方：
现乙方在甲方场地进行设备搬迁就安全生产、防火及治安问题，经双方友好协商，达成协议如下：
一、设备搬迁安全要求：
1、 乙方在施工前要认真勘察现场，施工项目由乙方按甲方的要求自行编制施工**设计，制定有针对性的安全技术措施计划，并严格按施工**设计和有关安全要求施工，作为安全管理的主体单位，乙方对拆除、搬迁施工全过程的安全负全部责任。
2、 施工期间,乙方指派__________ ___(电话_______________)为专职安全人员，负责现场有关安全、防火及文明施工工作，对施工过程中以及施工机具的安全及隐患问题，应及时纠正、整改。
3、 乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、文明施工及防火管理的各项规定；
4、 督促施工现场人员自觉穿戴好个人防护用品；
5、 特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,持证上岗并按规定
定期审证；机械作业必须做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定,严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人擅自操作使用电器、机械设备。
6、 乙方必须按照甲方要求，保障甲方设备的搬运的及时、安全，不得损坏、丢失，并按要求将设备摆放到指定位置。
7、 乙方应当接受甲方的安全管理**，对甲方安全检查人员**实施的.安全生产、防火及治安**检查，要给予**和配合，采取必要的预防措施，消除事故隐患。
8、 设备装、卸过程中，严格遵守安全规章**，不违章作业、违章蛮干，听从甲方及装卸地现场管理人员指挥的，如有违反，甲方有权要求乙方停止作业，严重的可禁止乙方进场。
9、 进入甲方厂区，乙方运输车辆必须服从甲方的**管理、调度和指挥，严格遵守厂区交通规则，积极维护厂区交通秩序，保证厂区道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。
10、设备拆卸、安装过程需确保设备本身的安全装置完好。
二、相关责任：
1、 拆除、搬运工程的现场情况甲方要向乙方进行技术交底，并协助乙方做好现场安全管理工作。
2、 在搬运期间乙方人员、车辆及财产等所出现的安全问题由乙方全权负责。如在搬运过程中乙方造**身伤害、交通事故或机器设备车辆及工器具的损坏等事情，由此产生的责任和费用一切由乙方承担。
3、 乙方人员对所在施工区域、作业环境、操作设施设备及工具等必须认真检查,发现隐患立外包工程安全生产、防火、治安问题即停止施工,落实整改后方准施工。一经施工,就表示施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全责。
4、 施工期间，乙方应对施工人员进行安全教育，并对他们的安全负责，不得违反安全管理规定强行施工，期间因乙方责任导致的安全事故（人身、设备和机械等伤害）、交通事故和因此发生的所有费用由乙方承担。
5、 所吊、运设备、物品出现丢失、损坏的，由乙方负责全额赔偿。
6、 乙方必须对其所有的运输装卸人员负责，造成的人身伤亡、安全事故、火灾事故，乙方应按有关规定立即上报****并及时通知甲方，并有关法律、法规要求处理。由于乙方安全措施不力造成事故的，由乙方承担所有责任；造成甲方损失的，乙方负责全部赔偿，并承担一切法律责任。
7、 乙方人员发生工伤事故，或因乙方责任造成甲方人员发生工伤事故，视为乙方违约，甲方有权中止合同，所有损失由乙方负责。
8、 违反上述规定的，甲方有权对乙方酌情处以100~10000元***违约金，发现一次处罚一次。乙方不交纳违约金的，甲方可以从乙方货款中扣除。
三、解决争议方式：
对安全生产、防火及治安事故责任有争议时，双方先友好协商，协商不成的，应按******的认定处理。
四、本协议经双方**签字后生效。协议一式两份，甲乙双方各执一份，此协议作为合同附件具有同等法律效力。
甲方：广州帕卡汽车零部件有限公司乙方：
(盖章) (盖章)
签字**：签字**：
签字日期：年月日签字日期：年月日
搬运施工合同范本4
甲方： 四川一邦物流股份有限公司
乙方：
根据《_合同法》和国家有关法律法规，甲乙双方经协商一致订立本合同：
>第一条 服务内容
1、乙方同意按甲方工作需要，在 岗位工作，
>第二条 服务期限
服务期自 年 月 日至 年 月
>第三条 服务标准
1、乙方保证为甲方提供全天候劳务服务，根据甲方计划、调度安排，及时、准确的保证作业
2、乙方应做到装、卸、码产品整齐、整洁，不能给产品的外观造成任何污染；如出现上述情
3、乙方应保证装、卸、码产品的完整，保证在搬运过程中不破袋（由于包装袋自身质量的问题；如果出现破袋，乙方按甲方实际损失赔偿。
4、乙方在装卸液体货物时严禁倒置；在装卸货物时严禁货物混号。
5、乙方在装卸货物时必须小心操作，不可将货物乱扔，乱丢，乱堆，必须干湿分区。如有损坏
6、如有违反，一经发现扣款10元一次。
>第四条 服务报酬
1、乙方每月工资为：元。
2、结算方式：每月号领取工资。
>第五条 甲方权利义务：
1、甲方根据货物情况向乙方下达任务，并监督乙方人员工作。
2、甲方对乙方提供的劳务服务不符合甲方要求的，甲方有权制止；有权要求乙方限期整改；
3、甲方应严格按合同规定的时间和金额，向乙方支付劳务报酬。
1 完成该岗位所承担的各项工作任 日。经双方书面协商一致，可变务。更或提前终止本合同。区畅通。况，乙方要按甲方的实际损失赔偿。除外）照价赔偿。对不听劝阻的乙方人员甲方有权予以更换。
>第六条 乙方权利义务：
1、乙方应严格按照甲方要求完成交付的工作，包括日常工作和临时工作。
2、乙方在工作过程中应保证不损害甲方及其人员、第三人的人身、财产权利。如因乙方原因给甲方或第三人造成人身伤害或财产损失的，乙方应予赔偿。
3、乙方在甲方工作的人员应胜任本合同涉及的工作。乙方应提供人员的基本情况，设专人负责人员管理。
4、乙方保证进入甲方工作的人员身体健康，无影响正常工作疾病。
5、乙方应接受甲方现场人员监督管理。
>第七条 违约责任
1、甲乙双方都必须严格遵守本合同所做的约定，如一方违约，由违约方向对方赔偿由此造成的损失。
2、乙方若未按本合同履行相应义务，甲方有权拒付相应服务报酬或要求乙方退款。
>第八条 争议解决
因本合同引起的任何纠纷，由双方友好协商解决。如果不能协商一致，双方确定按下列第方式解决：
1、向本合同签订地人民法院起诉。
2、向四川一邦物流公司申请调解。
3、向四川省仲裁委员会申请调处。
协商或诉讼期间，双方应当继续履行本合同没有争议的部分。
>第九条 合同变更及解除
1、订立本合同所依据的法律、行政法规、规章制度发生变化，本合同应变更相关内容。
2、订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法按原内容继续履行的，协商变更相关内容，或解除合同。
3、乙方违反本合同约定，给甲方造成经济损失超过500 元的，甲方有权单方面解除合同。合同解除不免除乙方的赔偿义务。
>第十条 不可抗力
发生不可抗力事件，一方在本合同项下受不可抗力影响的义务在不可抗力造成的延误期间自动中止，其履行期限应自动延长，延长期间为中止的期间，该方无须为此承担违约责任。如果发生不可抗力事件，致使不能实现合同目的的，双方均可以解除合同，自解除合同的书面通知到达对方时合同解除，双方均不需向对方承担违约责任。
提出受不可抗力影响的一方应及时书面通知对方，并且在随后的十五日内向对方提供不可抗力 2 种 双方应
发生和持续期间的充分证据。提出受不可抗力影响的一方，还应尽一切合理努力排除不可抗力对履行合同造成的影响。
发生不可抗力的，双方应立即进行磋商，寻求合理的解决方案，并且要尽一切合理努力将不可抗力造成的损失降低到最小程度。
>第十一条 合同份数
本合同正本二份，双方各执一份；副本 份，甲方执份，乙方执 份。正副本具有同等法律效力。
>第十二条 其他约定
1、本合同自 起生效。
2、 。
甲方： 乙方：
地址： 地址： 法定代表人：
年 月 日年 月 日
搬运施工合同范本5
委托方(以下简称甲方)：___________
承运方(以下简称乙方)：___________
甲方委托乙方承担家具搬运合同，经双方协商一致，签订本合同。
根据国家有关法律法规的规定，甲、乙双方在*等互利的基础上，遵循*等、自愿、公*和诚信的原则，甲、乙双方经友好协商，达成如下条款：___________
一、服务内容及地点
乙方根据甲方的要求，至少委派7人以上，把停放在的家具搬运到指定的位置，并在***的指导下进行拆箱摆位。
二、搬运时间
搬运时间为____年____月份，具体时间另行通知。
三、搬运费用及支付方式
本合同总额为***(大写)________元整。(以上价格包含搬运费、高空吊运费、拆箱费、摆位费及其它搬运过程中所产生的费用，不含税。)工作时间为________-________，非工作时间作业另外加***(大写)________元每小时。
在搬运结束验收后，甲方在三个工作日内把合同款打入到乙方指定的帐号内，或直接交付现金给乙方。乙方在收到款后三个工作日内将**寄给甲方。(地址：___________)。
四、甲方责任
1、甲方有责任提前通知所搬运物品(家具)的到货时间和到货地点以及材质和需要注意的有关事宜;
2、甲方有责任指明每件所搬运物品(家具)的摆放地点;
五、乙方责任
1、在搬运工程中，乙方必须听从甲方的**和指挥。
2、乙方有责任保守商业秘密，不准向他人泄露与业务相关的任何信息。
3、乙方不准以任何方式任何借口推迟搬运任务，乙方在得到甲方电话通知后，在一小时内到达搬运现场，晚上按实际情况而定;
4、乙方必须自带搬运过程中所必备的机器设备车辆及工具;
5、在搬运过程中乙方如造**身伤害、交通事故或机器设备车辆及工器具的损坏等事情，由此产生的责任和费用一切由乙方承担;
6、在搬运工程中，乙方必须保证所搬运的物品(家具)不缺件、不损坏，如有损坏，乙方按该物品的出厂价格进行赔偿;
7、在搬运过程中，乙方必须保证不损坏公共财产及业主的财产，如玻璃幕墙、灯具、窗帘、大门、电器设备、墙壁地板等物品，如有损坏，乙方按原价赔偿;
8、在搬家过程中，乙方不能私自动用业主房间里的任何物品或设备，更不能把业主的物品带出业主房间;
9、在业主房间里乙方不准随地吐痰，不准吸烟，不准大声喧哗，也不准随便使用业主的卫生间;
10、进入业主的房间，乙方必须要换上指定的`拖鞋或穿上鞋套才能进入房间，以保证房间的干净;
11、乙方在搬运结束前，必须清理掉由搬运过程中产生的垃圾，比如包装箱、泡沫等，并把垃圾扔到指定的地方。
六、此协议壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效。
七、合同执行期间，若双方发生任何纠纷，应协商解决。如协商无效，则可到国家****进行诉讼解决。
委托方(甲方)：_________
委托方(乙方)：_________
电话：___________
电话：___________
开户银行：___________
开户银行：___________
银行账号：___________
银行账号：___________
日期：__________
日期：___________
搬运施工合同范本6
1、甲方未为乙方提供合同约定的场所和工具的或因甲方的原因导致乙方无法正常工作，乙方有权将单车装卸时间相应顺延。
2、乙方接到甲方通知后未在约定的时间内赶赴甲方指定地点，甲方有权要求乙方承担_______违约金，如乙方接到甲方通知后迟到超过_______小时，甲方视为乙方未提前30天通知甲方单独解除本合同。
3、乙方未提前一个月通知甲方解除合同的，乙方需承担_______元违约金。
搬运施工合同范本7
甲方：________（以下简称乙方）
乙方：________（以下简称甲方）
为了有利于养________产业的发展，充分发挥能人带动作用，通过集中代养方式，推行规模化养殖。经甲乙双方共同协商，达成如下共识：
甲方愿意将得到的优惠**补助资金________元，投入给乙方**购畜，集中代养，代养期为________年，从________年________月________日起，至________年________月________日止。代养期间，由乙方**饲养，**配送饲料、**饲养技术、**疫病防控，**销售，养殖风险和市场风险全部由乙方承担，并从每年的养殖利润中分红________元给甲方，连续分红________年。代养期满后，可续签代养合同由乙方继续代养。协议终止后，本金以实物形式返还给贫困户自行**生产。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效，有效期为________年，逾期自动失效。
甲方（签字）：________乙方（签字）：________
签协议时间：________年________月________日
搬运施工合同范本8
发包人(甲方)：承包人(乙方)：
依照《_合同法》、《_建筑法》计其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，明确双方责任、权、利，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。
>一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：新上城原上城影院。
3、工程内容：钢筋、架模、混凝土地、砌砖墙、水电门窗安装。
>二、合同工期：
开工日期：______年_________月_________日
竣工日期：______年_________月_________日
合同期总日历天数：
>三、质量标准：
>四、工程款(进度款)支付及结算办法：
甲方按照乙方每月完成进度合格部分产值80%支付乙方(以此类推)，当工程整体完成验收合格后，甲方15日内支付本工程款的97%，余下3%作为保修金，一年内若无质量事故退还保修金。
甲方负责办理施工许可证手续、施工图、该工程的定位坐标、标高，以及函接各种关系，所有工作确保施工合同的履行。如因甲方手续不完善造成停工，由甲方承担责任。
>五、违约
发包人不按合同约定支付工程进度款，超过10个工作日按应付工程款的金额每月5%的利息计算。双方办理完验收15天工程总额的97%，如甲方不按时支付实为违约，按总造价的5%实为违约金支付给乙方。承包人原因工期延误不能按合同约定工期竣工验收合格，承包人承担违约责任，每延误1天按元每天向发包人计付处罚，同时提前1天甲方奖励乙方每天元。延期罚款总额不超过总价的。
>六、补充条款：
在合同履行过程中，承包人应严格按发包人内审程序规定执行，涉及图纸会审纪要，施工组织设计，专项施工方案，技术核定，技术经济核定及设计变更等工程技术资料最终以发包人所确定的最终签审人(以发包人向承包人出具的书面通知为准)签字确认为准，以此作为结算依据。本工程项目(含今后甲方所有二期、三期工程在同等条件下，直接由乙方承建)
>八、其他
在施工过程中发生争议，双方协商解决。
未尽事宜，甲乙双方另签补充协议。
本协议一式贰份，双方各执壹份，甲乙双方签字生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
搬运施工合同范本9
甲方：
负责人：
地址：
电话：
乙方：
身份证：
住址：
电话：
根据《_劳动法》、《_劳动合同法》和国家及省的有关规定，甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。
>一、劳务合同期限
1、本合同自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，期限届满本合同自行终止，经双方协商同意，可以另签劳务合同。
2、试用期从_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
>二、工作内容和工作地点
工作内容：负责______部门搬运工作。
职务：搬运工。
工作地点：_____________。
>三、劳动报酬
1、乙方工资为计件工资制，甲方根据具体搬运物品的计件工资单价和计算方式作为计算劳动报酬的依据（装卸费每吨_______元）。
2、乙方按甲方的计件工资制度，每月的劳动定额和计件单价所得劳动报酬不低于_______元。
3、甲方每月_______日之前发放乙方上月的工资，如遇法定休假日或休息日，则提前到最近的工作日支付。
4、工资必须以货币形式支付，不得以实物及有价证券替代货币支付。
>四、合同的解除
1、经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。其中由甲方提出解除本合同的，应按规定支付经济补偿。
2、有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：
（1）乙方在试用期内被证明不符合录用条件的。
（2）乙方严重违反甲方规章制度的。
（3）乙方严重失职，营私舞弊，对甲方造成重大损害的。
（4）乙方同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成甲方的工作任务造成严重影响，或者经甲方提出，拒不改正的。
（5）乙方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使甲方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳务合同致使本合同或者变更协议无效的。
（6）乙方被依法追究刑事责任的。
3、乙方解除本合同，应当提前______日以书面形式通知甲方；在试用期内的，提前______日通知甲方。
>五、社会保险
甲乙双方协商约定由甲方依法为乙方办理社会保险，并按规定足额缴纳社会保险费用。双方劳动合同解除后，应按有关规定转移社会保险手续。乙方因工负伤，其待遇按国家和当地人民政府有关规定执行。
>六、其他特殊约定
1、乙方在甲方任职期间因个人的疏忽造成甲方遭受经济损失，应承担一定的赔偿责任，赔偿额为甲方直接经济损失的______%。
2、乙方应严格遵守劳动纪律，甲方的规章制度，做好自己的本职工作。如乙方违反劳动纪律，甲方的规章制度，甲方可依据相关规章制度进行处理，直至解除劳务合同。
3、在甲方任职期间，未经甲方许可，乙方不得兼职从事与乙方职责相关的一切业务，如有违反，一经发现，甲方有权解除劳务合同，并不支付任何经济赔偿金。
4、乙方必须服从甲方工作上的安排和调动。
5、甲乙双方在合同期满前一个月协商合同续签事宜，若双方不再续签，但乙方从事的有关工作或业务尚未结束，则本合同应顺延至有关工作或业务结束之日。
>七、争议解决
双方履行本合同如发生争议，可先协商解决；不愿协商或协商不成的，可以向______劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
>八、其他
1、未尽事宜及双方发生纠纷，双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。
2、本合同一式_____份，自双方签字日起生效，双方各执_____份，均具同等法律效力。
甲方（签章）：
负责人（签字）：
_______年_______月_______日
乙方（签字）：
_______年_______月_______日
搬运施工合同范本10
甲方（托运方）：
乙方（承运方）：
甲、乙双方为明确各自的**义务，进一步加强成品油运
输安全，根据国家相关法律法规，经双方协商，达成如下协议：
一、运输安全目标
道路危险货运企业规范化、集约化经营，运输车辆技术条件全部达标，设施设备完善，从业人员持证上岗，操作流程符合标准，安全生产**健全，安全管理措施到位，坚决遏制重大、特大事故的发生，确保道路化学危险货物运输安全、有序。
二、运输单位安全条例
1、****安全生产工作，加强对运输安全生产工作的**，认真贯彻执行*生产方针、**，把运输安全生产纳入单位工作计划。
2、健全运输安全生产管理机构，并配备有专门的安全管理人员。建立规范的安全管理台帐。
3、有健全的管理**：岗位操作规范，车辆及设施维修、检测检查**，劳动防护**，应急处理**及方案，人员技术培训计划等。
4、所有直接从事道路危险货物运输、押运、装卸、维修作业和业务管理人员都必须经过培训，并通过市（地）交通主管部门考试，驾驶员取得交通主管部门核发从业资格证，危险货物运输车辆驾驶员必须有2年以上营业性道路运输安全驾驶经历或安全行车5万公里以上。
5、从业人员应符合以下基本要求：了解从事道路危险货物运输必备的有关证件，了解危险货物运输相关的法规、规章等，了解承运货物的理化特性、防护、应急措施。
6、运输危险货物的车辆技术登记评定必须达到一定标准，并符合以下条件：车厢底板*坦完好，铁质底板装运易燃、易爆货物时采取衬垫防护措施，排气管装有有效的隔热和熄灭火星的装置，电路系统有切断总电源和隔离电火花的装置，车辆尾部右方与车辆牌照对应位置悬挂的`黄底黑字“危险品”字样，根据所装货物的性质，配有相应的消防器材和捆扎、防水、防散等用具。
7、罐（槽）设备符合以下要求：装运危险货物的罐（槽）适合所装货物的性质，具有足够的强度，并根据不同货物的需要配备泄压阀、导除静电等相应的安全装置，罐(槽)外部的附件有可靠的防护设施，保证所装货物不发生“跑、冒、滴、漏”。
8、各种装卸机械、工具要有足够的安全系数，装卸易燃、易爆危险货物的机械和工具，有消除产生火花的设施。
9、在装运危险货物时，要按《汽车危险货物运输规则规定》要求包装，并严格检查，凡不符合要求的不得装运。
10、****操作安全。装运成品油而未经消除危险处理的空罐，检修时不动用明火，不使用易产生火花的工具敲击，进行油品装卸时，穿戴相应的防护用品。
甲方：
年月日
搬运施工合同范本11
甲方：
法定**人：
乙方：
全体搬运工（附名单、身份证复印件）
1 根据有关规定 经协商甲、乙双方共同签订本协议 共同执行。
2 本协议期限为一年，自 XX 年 5 月 1 日起至 XX 年 5 月 1 日止。
3 工作任务: 甲方安排乙方在搬运工岗位，从事该岗位职责范围内的工作； 乙方的岗位、职责及工作质量要求，按照甲方的有关规定执行； 乙方应完成工作任务，执行安全规程，遵守劳动纪律和职业道德； 因甲方生产（工作）情况发生变化或乙方不能胜任岗位时，乙方应服 从甲方的工作安排和调配。
4 劳动报酬： 甲方实行计件工资制，按多劳多得的原则办理。乙方的劳动报酬， 计件总额不足四万时，按*** 40000 元/月大写：肆万圆，予以发 放；超出四万时，按实际总额发放。其它各种福利、津贴均含在当月 的劳动报酬中，不再另行计发。
5 劳动纪律： 乙方应严格遵守国家各项法律规定。遵守甲方的工作规范、操作 规 程、劳动安全卫生**等各项规章**，包括《员工手册》中写明的 各项规定和要求。同时，爱护甲方财物，维护甲方利益 服从甲方的 **、管理和教育。 乙方违反劳动纪律 甲方可对其进行批评教育 直至按有关规定给予 必要的纪律处分或解聘。 甲、乙双方出现问题，由乙方泒**同甲方协商解决。若乙方无视协 议，聚众滋事，带头者将处以 处罚；参与者将处以 处罚6 协议的终止、变更、续签和**
: 本协议期限届满时即终止 由于生产、工作需要 在双方同意条件下 可续签协议 并应提前 1 个月办理续签协议手续。 经双方协商同意 可以变更协议有关内容并办理协议变更手续。 甲方可以根据国家有关规定和生产经营状况**本协议。* 具有下列情况之一 甲方可以**本协议:*.1 乙方故意破坏公司形象，恶意影响企业的正常营运，甲方有权单方面 终止本协议。*.2 乙方员工因工负伤，由甲方给予免费治疗，乙方负担其基本工资。医 疗终结时，由县以上医院出具“医疗证明书”，经企业所在地劳务鉴定 委员会鉴定，确认为不能从事原岗位工作的，退回原藉，企业按规 定发给因工致残抚恤费。 具有下列情况之一 乙方可以**本协议: **家****确认 生产安全、卫生条件**、严重危害职工身体 健康 企业又不加以改善的； 甲方违反劳动协议或法律、行政法规 侵害乙方合法权益的。 任何一方提前**协议 均应提前 15 日通知对方。
7 任何一方违反本协议规定 给对方成经济损失 应视其后果和责任大 小按有关规定予以赔偿。8 协议如有未尽事宜 凡属国家有规定的 按有关规定执行；凡属国家 没有规定的 甲、乙双方可协商修订、补充。
9 本协议双方签字即生效。协议一式贰份，甲、乙双方各持一份具有同 等法律效力。
附件：乙方全体员工名单及身份证复印件
搬运施工合同范本12
甲方：_________
乙方：_________
经双方协商一致，订立下列条款，共同信守。
一、乙方承接以下项目
1．设备搬运到新校：_______元／台，_______台，_______元，电脑桌椅_______元／套，_______套，_______元。讲台______个，_______元。其它东西搬动费用_______元（包括交换机搬运，剩余_______台电脑及剩余桌椅搬到主控室等等）。合计_______元。
2．电脑拆卸及安装：_________元／台，_________台，_________元。
3．网络联接：机房内已有网线，所以不再购买网线。但网线未装接。网线制作，_____元／节点，共制作_____节点，计_______元。讲台、交换机、集线器、机柜安装、宽带进线装接、系统调试等_______元，rj45接头______个，_______元。所有线头集中到讲台上。采用双网隔离方案，需添置网卡一块，_______元。更换网线______条，原网线不够长，_______元。合计_______元
4．电源线路及安装：新区有两间电脑室未用，其中一间电源线路未安装。需装配_______路线路，______个插座。_______元／个，计_______元，配电箱安装及三相电源调配费用_______元，材料_______元（包括______个插座，______mm2铜线_____包，____铜线_____包，_______mm2铜线______米，_______路配电箱等）。可靠送电20千瓦以上。合计_________元。
二、其它项目
1．新区一层多**教室加装讲台底板，多**系统无法直接搬动*移，不得不拆卸并重装。包括拆卸原讲台底板（_____元，原底板为5米×2米的的整块板），拆卸多**系统（______元），拼装讲台底板（由制作底板的木工配合），重装多**系统（
（______元）。合计费用_________元。
2．第_________间电脑室电源线路维修，更换一组线路，工钱_________元。
3．电脑（学校电脑）键盘更换1个，_________元。
三、其它条款
1．材料的'质量，安装质量，必须符合表格中各项目的要求，网络100m到桌面。工程项目有追加，另外协商。
2．工程期限_________天，超过期限罚款，按_________元／天计算。
3．完工后，甲方**人员验收，验收合格后付款。
4．本合同一式2份，正本甲方2份，乙方1份。
5．本合同签订日期：_________年_________月_________日
甲方（盖章）：______________
法定**人（签字）：________
开户银行：__________________
帐号：______________________
_________年______月_______日
乙方（盖章）：______________
法定**人（签字）：________
开户银行：__________________
帐号：______________________
_________年______月_______日
搬运施工合同范本13
甲方：_____________________________________________
身份证号码：_______________________________________
联系方式：_________________________________________
住址：_____________________________________________
乙方：_____________________________________________
身份证号码：_______________________________________
联系方式：_________________________________________
住址：_____________________________________________
依照《*******合同法》及其他有关法律和行政法规，为进一步明确甲乙双方的责任、**、义务，保障各方的利益，遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则，甲乙双方通过友好协商达成如下协议：
一、项目信息
1.项目名称：________________________________
2.项目地址：________________________________
3.经营范围：________________________________
二、合伙期限
本协议期限自______年______月______日至______年______月______日有效，为期______年。如果需要延长期限的，在期满前______个月办理有关手续。
三、合伙人出资的方式、数额和缴付出资的`期限
(一)甲方以________方式出资，计***____________万元，占总资本的_________%。并在________年________月________日之前履行完毕。
(二)乙方以聘请养殖工人、兽医及置办养殖所需物品设施、种苗，负责养殖生产、销售方式出资，该出资在合伙资产作价________万元，占总资本的_________%。
(三)本合伙出资共计***____________万元(大写____________)。合伙期间各合伙人的出资为共同财产，不得随意请求分割。合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有，届时予以返还。
四、盈余分配及债务承担
1、盈余分配：本项目所得，以双方按____________比例进行分配。
2、债务承担：合伙债务，先由合伙项目财产偿还，该财产不足清偿时，以双方按____________比例承担。
五、入伙、退伙、出资的转让
1、入伙：新合伙人入伙，必须经全体合伙人同意，不得擅自做主;除入伙协议另有约定外，入伙的新合伙人与原合伙人享有同等**，承担同等责任;入伙的新合伙人对入伙前合伙经营的债务承担连带责任。
2、退伙：1、需要正当理由方可退伙;2、不得在合伙不利时退伙;3、退伙需提前_______个月告知其他合伙人并经全体合伙人同意;4、退伙后以退伙时的财产状况进行结算，不论何种方式出资，均以金钱结算;5、未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。
3、出资的转让：合伙人转让其在合伙中的全部或部分财产份额时，在同等条件下其他合伙人有优先受让权;如向合伙人以外的第三人转让，第三人应按新入伙对待，否则以退伙对待转让人;合伙人以外的第三人受让合伙财产份额的，经修改合伙协议即成为合伙人。
六、双方协商确定
1、甲方先期投资_______万元(大写______________)，用作启动资金，乙方进行实际操作并把资金详细用处报知甲方。
2、运行后，乙方每晚把养殖场内情况及资金出处报知甲方。
七、合伙协议的变更及终止
1、双方认为变更与**本协议符合双方共同利益，则经双方协商一致，可以变更或**本协议。
2、合伙因以下事由之一得终止：
(1)合伙期届满;
(2)全体合伙人同意终止合伙关系;
(3)养殖场违反法律被**撤销;
3、合伙终止后的事项：
(1)即行推举清算人，并邀请公证员参与清算;
(2)清算后如有盈余，则按比例分配;
(3)清算后如有亏损，则先以合伙共同财产偿还，合伙财产不足清偿部分，由合伙人按投资比例承担。
八、违约责任
甲方如果半途而废，其先期投入作废，不予退还;乙方如果中途退出，要赔偿甲方所有先期投入资金。
九、其他约定事项
1、本合同如有未尽事宜，双方应通过订立书面补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。
2、本合同条款如与国家法律、法规、**相悖时,以国家、法规、**为准。
3、_______________________________________________________________
4、_______________________________________________________________
十、争议解决
本协议项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决;协商或调解不成的，可以提交__________仲裁委员会仲裁或向_________________人民**提**讼。
十一、协议生效
本协议经甲乙双方签字盖章后生效。本协议一式_________份，其中甲方执________份，乙方执________份，具有同等效力。
协议生效后，甲乙双方对合同协议内容的变更或补充应采取书面形式，作为本协议的附件。附件与本协议具有同等的法律效力。
甲方(签字)：___________________乙方(签字)：___________________
身份证号：______________________身份证号：______________________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
