夏朝历史 商朝历史 周朝历史 汉朝历史 秦朝历史 三国历史 晋朝历史 南朝历史 北朝历史 隋朝历史 唐朝历史 宋朝历史 元朝历史 明朝历史 清朝历史
×取消主题

20平方包工包料合同范本(精选74篇)

栏目:合同样本 更新时间:2024-09-02 13:18:37 作者:文/会员上传 发布时间: 人气: 下载.docx文档
文章导读:20平方包工包料合同范本1甲方:乙方:为了甲乙双方共同修好房子,经双方协商,共同签订本合同。一、整栋房屋实行全包工程:按630元/每平米(包括基础部分)执行,费税各负各的。二、修建的规模及标准1、砖混结构三层,层次高第一层米,二、三层米,全......

20平方包工包料合同范本1

甲方:

乙方:

为了甲乙双方共同修好房子,经双方协商,共同签订本合同。

一、整栋房屋实行全包工程:按630元/每平米(包括基础部分)执行,费税各负各的。

二、修建的规模及标准

1、砖混结构三层,层次高第一层米,二、三层米,全现浇。

2、客厅、地面60×60全瓷防滑地板砖,厨房、厕所地面30×30全瓷防滑地板砖,墙面厨房全贴:厕所米,颜色由甲方定,楼梯扶手为不锈钢,地面为水泥沙浆面。楼顶面为女儿墙。

3、内墙及天棚为普通抹灰,“888”仿盗。

4、外墙面:为水泥沙浆搓沙。

5、门窗:乙方只负责室内木门,其它由甲方负责;窗:全部为铝合金。

6、水电:乙方负责表内的材料、安装、包括灯具,不含客厅大灯。

7、卫生设备:乙方只负责蹲式大便器的材料和安装,其它卫生洁具可由甲方购买乙方负责安装。

三、施工要求

1、乙方必须负责安全。

2、必须使用合格材料。

3、乙方必须接受甲方的检查、建议和要求。

四、付款方式及工期

工程总造价约为30万元。

按每完成一层付 元,二层付 元,三层付 元,留质保金2%。

工期为20xx年6月30日内全部完成施工工程。

五、附则

1、其他未尽事宜,双方协商解决。

2、施工期间因单方违约造成经济损失的,由违约方全额赔偿。

3、工程支付使用因施工问题出现严重问题,由乙方承担全部责任(包括开裂、漏水等)。

4、本合同双方签字后生效,一式三份,各执一份,中间人一份。

甲 方: 签订日期: 年 月 日

乙 方: 签订日期: 年 月 日

中间人: 签订日期: 年 月 日

20平方包工包料合同范本2

甲方:

乙方:

甲方承建的___________________进行装修,经双方协商,同意把该外墙装修项目,以包工不包料方式承包给乙方施工,为便于施工管理,确定双方责任及结算方法,特订立以下条款,供双方共同执行。

一、甲方职责

1、负责提供施工图纸项目及工程有关变更通知书;

2、负责协调处理提升机械使用。

3、提供有关材料到场。

4、负责施工技术交底及安全技术交底工作。

二、乙方职责

1、在施工过程中,必须严格按照施工图纸及国家有关现行规范标准进行施工,保证符合

xx建筑装饰工程质量验收规范(饰面板工程),做到满贴法施工饰面砖无空鼓、裂缝,饰面板垂直、平整、阴阳角方正、接缝直线度等操作规范。确保工程质量,必须符合有关验收规范,一旦经现场技术人员发现渗水、掉落等问题,责任由乙方全部负责赔偿,返工工料均由乙方负责补偿。

2、施工安全:工程开工前,必须进行安全知识教育,注意自身安全及他人安全,教育施工作业人员必须遵守安全技术规范。做到安全生产,文明施工,杜绝有安全事故发生,一旦出现有安全事故,其责任及费用均由乙方负责,甲方不负任何责任及费用。

三、施工进度

乙方必须保证工程施工进度,严格按照甲方施工进度安排表进行施工,如延迟一天罚款1000元,以此类推。进度安排另详。

四、结算方式

所施工项目实施展开面积进行结算,线条、梁面、柱等零星项目均按实际贴展开面积计算。按实际展开面积元/m计算。应扣除门窗洞口面积,包括砂浆搅拌、砂浆调运、水泥砂浆打底在内等工作范围在内,不贴瓷板面如凸窗面、底其它饰面项目乙方不做。

五、付款

外墙开工后每10天预借伙食费一次,打完底后,预付工资暂借10元/m的80%计算(含预借伙食费在内),外墙贴完后,付至工程量的80%,竣工验收后付至工程量的90%,余款10%五个月后付清。

六、其它事项

1、本工程在施工期间,一切日常生活、住宿均由乙方自理,甲方不负任何费用。

2、本合同未尽事项,双方共同协商解决。

3、本合同自签订之日生效,任何一方不得违约,如有一方违约其经济损失由违约方承担。

4、本合同一式二份,甲、乙各执一份。

甲方代表:___________________

乙方:___________________

日期:___________________

20平方包工包料合同范本3

发包方(以下称甲方):__________________

承包方(以下称乙方):__________________

根据《^v^合同法》和《^v^建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。

>第一条、工程项目

1、工程名称:__________________.

2、工程地点:__________________.

3、承包方式:__________________.

>第二条、工程期限

合同工期总日历天数______天。

>第三条、工程价款、结算及付款方式

本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组______元/组(一组______块电池板)。

1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。

3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价_安装组数进行费用结算。

4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用。

>第四条、甲乙方责任

1、甲方需把料运至安装现场。

2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。

5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。

>第五条、安全施工

乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

>第六条、奖惩责任

1、如______月______日前安装达到1MW光伏板安装,则按1MW=______元标准进行结算。

2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

>第七条、纠纷解决办法

因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

>第八条、附则

本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。

甲方:__________________

乙方:__________________

______年______月______日

20平方包工包料合同范本4

委托方(以下简称甲方):xxx

承包方(以下简称乙方):

依照《^v^合同法》及有关法律、法规的规定,结合装饰装修工程施工的特点,双方在平等、互信、互利、自愿、协商的原则,达成以下协议:

一、甲方将xxxx小区xx楼x单元xxx室住房一套承包给乙方装修,总面积xxxm。

二、承包方式:包工包料,材料按合同约定由乙方采购,使用前需由甲方检验后方可使用。

三、承包内容:

四、施工工期:从xx年x月x日至xx年x月x日止,总工期为20天。施工过程中如有停水、停电、非人为因素,工期顺延。如到期未完工,每天扣除200元,工期超过35天后乙方每天按总造价10%赔偿甲方。

五、总造价金额:贰万捌仟元整(¥:28000。00元)。

六、施工要求:乙方按照效果图施工,施工过程中甲方如有变更,乙方按甲方要求施工。

七、乙方购买材料按用料表购买,若甲方指定材料购买,超出预算另补差价。如选择材料降低预算表价格,乙方需扣回给甲方。

八、甲方义务

开工前一天,甲方为乙方入场施工创造条件(包括清场如有其它杂物,由甲方负责清除),不能影响乙方施工。甲方提供施工水源、电源。

九、乙方义务

施工中严格执行安全施工操作规范,注意防火、施工规范及

十、工程款支付方式:

1、自签订合同之日,甲方预付乙方壹万元。

2、二期付款,木工完工油漆进场时,甲方付给乙方壹万元。

3、工程竣工验收后,甲方在七天内一次性支付捌仟元,不得拖欠。

十、质量保证:乙方对自己所装修的质量保修一年,人为除外。

十一、合同争议的解决办法

本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决,也可由有关部门调解。协商或调解不成,依法向人民法院提起诉讼。

十二、违约责任

甲、乙双方需共同遵守合同条款,违约金按总造价的20%付给对方,其它损失按实计算。

十三、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,从签字之日起具有同等法律效力。

甲方:

乙方:

年 月 日

20平方包工包料合同范本5

甲方:

乙方:

经甲乙双方协商甲方自愿将一栋三层的别墅楼包工包料包基础承包给乙方施工,其具体事项如下。

1、基础必须挖到三类土、老土。

2、地梁达到米高,4φ14

3、钢筋为双棱连钢钢筋,客厅为φ10,带肋丝,其除为φ8主筋和φ6副筋。

4、墙体为240眼墙。

5、屋面为现浇砼斜坡屋面,瓷板由甲方定,在新化城内购买。

6、水泥为雪峰水泥。

7、红砖为75#机制红砖。

8、散水化粪池,由乙方负责施工,其化粪池长2米,宽米×深米现浇砼盖板。

9、正面瓷板(由甲方定)其除三立面白水泥抹光,内粉刷普通抹面,不抹百灰。二次装修包括水电、门窗涂料等全部由甲方负责。

10、乙方施工中,达到质量进度、安全第一,干砖浇水,砂浆标号为25#混灰,搞好砼养护。

11、正立面乙方一定达到效果图与图纸基本一致,除甲方负责门窗水电、涂料、扶手,二次装修,其除土建部分由乙方负责施工。

12、乙方达到上述甲方要求其工料费包干共计人民币万元。

13、付款方式:乙方基础完成付2万元,一层完成付6万元,二层完成付6万元,坡屋面完成付6万元,余款工程完成付清。

14、施工中的水电费由甲方负责付款。

15、施工中的邻里矛盾由甲方处理,水电路三通由甲方负责。

16、未尽事宜,甲乙双方协商解决,合同二份,签字生效,同具法律效益,款付清终止合同。

甲方:

乙方:

年 月 日

20平方包工包料合同范本6

甲方: 身份证号: 电话:

乙方: 身份证号: 电话:

甲方将位于西峡县回车镇老庙岗村陈沟组的自住用房的建设工程经双方协商承包给乙方,经双方协商同意,就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议:

一、此次建房的施工承包方式为乙方包工包料。乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需的所有设备、建房所用的全部原材料,施工过程所需的水电费用由乙方支付,施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中,应注意施工安全,全程对施工安全负完全责任,因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外第三人人身财产损害的,乙方应对此负全部责任。

二、施工要求

1、乙方需严格按照施工图纸完成施工任务,不得随意更改,如需更改,需征得甲方同意。

2、乙方自本合同签订后开始施工,月天),即自 按期交房。

3、乙方在施工过程中所需材料必须使用红砖、国标钢材、中联水泥。

三、付款方式

工程报价:每平方 元,以实际建筑面积为准。

1、地基挖好后甲方支付乙方首批款2万元。

2、第一层盖好后付4万元。

3、第二层盖好后付4万元。

4后如因房屋未出现质量问题,甲方将剩余款项 全部支付给乙方。若出现质量问题,所需维修资金由剩余款项支付,剩余款项不足以支付维修金的,甲方有权向乙方继续索要不足部分的维修金。

四、工程内容:从地基到完成砖砌结构,室内外的抹灰、楼房高度以及前面部分式样到封顶。

五、违约责任:

1、乙方承诺:如建好后的房屋出现重大质量问题,足以影响甲方生活安全的,甲方可向乙方索赔,索赔金额不低于全部建房款。

2、本合同一式签署,双方不得反悔,若任意一方反悔,除正常的工程材料款结清外,须赔偿另一方违约金2万元。

3、若乙方未在规定的工期内完工,每逾期一日需向甲方支付合同总造价1%违约金,逾期时间进过一个月以上的,乙方需向甲方支付不低于万元的违约金。

六、本协议履行过程中发生争议的,双方应友好协商解决,协商不成的,均可向西峡县人民法院提起诉讼。

七、本协议自甲乙双方在协议文本上签字(或盖章)之日起生效。本协议一式两份,甲乙双方各一份。

甲方: 乙方签字:

签约时间: 年 月 日

20平方包工包料合同范本7

甲方(房主):

乙方(承包者): 经甲、乙双方协商,本着平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议:

一、乙方给甲方装修房屋。面积为102平米,地址:西宁市共和南路夏都大道东12层12楼。此装修包工包料,一切材料由乙方提供,甲方验收后才能使用,如不属合甲方的要求,必须马上停工,更换材料,必须达到甲方的满意。

二、装修总费用¥万元,大写:拾叁万捌仟元整。为其余款项在工程完工并验收合格后付总价款的。剩余款在甲方使用三月后没有发现任何质量问题后付清的款项。乙方必须按照甲方的要求进行施工,做到保质保量。如发现质量问题,一切后果由乙方承担。

三、本协议一式叁份,甲、乙双方各执一份,见证人一份。双方签字后生效。

甲方: 乙方:

见证人:

年 月 日

20平方包工包料合同范本8

甲方:私人住宅建房工程总负责人:

乙方:私人住宅建房工程总承包人:

根据《建筑法》,《经济合同法》及有关法律法规,甲乙双方在平等自愿,公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议,为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为,特制定本合同规定,希望双方严格执行,共同遵守。 建筑工程概况

工程概况:

1、工程名称:

2、工程地点:

私人住宅建房工程是民用住宅建筑。建筑面积 。每平方米 元人民币。

本工程施工前,甲方必须保证通电,通水,通路,建筑面积平整,不能影响施工。与周边邻居因地界,建筑物,线路等纠纷由甲方出面解决。

本工程施工方式为包工包料,面积价格一次性包死。工程必须严格按图纸设计施工,乙方不得随意改变图纸设计,未经甲方同意不得随便增加面积。

因施工过程中,发现设计问题,确实需要变更的,需双方协商一致,重新签定变更合同书后方能生效。

乙方在施工中必须做到安全生产,安全施工,要有足够的安全保障机制和措施,因乙方不注意安全,出现安全事故,甲方不承担一切责任。

乙方在施工中必须接受甲方监理工程人员的监工,并接受合理化建议并采纳。

本工程的附属工程:大门,围墙,化粪池,贮藏室,院内硬化等项目不包括在本合同内,附属工程价格另议,价格商定后签定建造附属工程合同书。

工程付款方式

1、工程付款方式为现金支付。

2、预付

工程其它事项

工程在建设过程中,双方都要严格遵守合同,不得随意终止合同。如遇不可抗力的自然灾害,可终止合同进行清算。

工程在建设过程中,因市场发生变化,原材料上涨或下降,必须严格遵守合同约定价格,不得随意涨价或压价。

工程未尽事宜,双方随时协商解决,并签定工程辅助合同书。

本合同确需修改必须经过甲乙双方协商,一致同意。 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

本合同自甲乙双方签字后生效,生效后甲乙双方必须共同遵守。

甲方:私人住宅建房工程总负责人:(签字盖章)

乙方:私人住宅建房工程总承包人:(签字盖章)

年 月 日

20平方包工包料合同范本9

甲方(发布方):_________广告有限公司

乙方(广告主):_____________________

合同编号:___________________________

签约地点:___________________________

签约时间:__________年_____月______日

甲、乙双方根据《广告法》及《广告管理条例》就内容广告发布有关事项签定本合同并共同遵守:

一、广告形式

二、广告位置

______________________________________________________

三、广告规格

______________________________________________________

四、广告期限

20平方包工包料合同范本10

甲方:

乙方:

现有甲方私房承包给乙方承建,特立合同如下:

一、承包内容:

砖混结构,地梁钢材φ16四根,高400,起立柱,倒圈梁φ12钢材,领条8个头,瓦安陆瓦,一层实心墙,二层空斗墙,水电门窗由甲方负责,排面砖由乙方负责。

二、承包方式

包工包料,按每平方米520元据实结算,面积拉到滴水,楼梯算每平方米,卫生间算两个平方。

三、付款方式

单间开工付叁万元,两间付肆万元,一楼盖板单间付贰万元,两间付叁万元,二楼盖板单间付贰万元,两间付叁万元,盖瓦、粉刷按进度付款,交房余款一次结清。

四、安全事故由乙方负责。

五、此合同一式二份,甲乙双方各执一份,签字之日生效,未尽事宜双方协商解决。

甲方签字:

乙方签字:

年 月 日

20平方包工包料合同范本11

发包方(以下简称甲方):_____________________

承包方(以下简称乙方):_____________________

根据《^v^经济合同法》,《^v^建筑法》,《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定,结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本合同。

>一、工程概况

(一)工程名称:_____________________

(二)工程地点:_____________________

>二、工程承包范围

___________________________________

安全维护及整改。

>三、合同工期

_______天。

>四、工程造价

工程造价为:______________元整

>五、质量标准

质量标准:达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。

使用标准、规范(包括但不限于以下内容)

本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。

本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。

>六、承包方式

按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。

>七、工程计价

本工程计算编制原则:按_______省住房和城乡建设厅文件_______建价_______号《建设工程工程量清单计价规范》(_______,《_______省建设工程造价管理办法》(省人民政府令第_______号),《_______省建设工程计价办法》,_______《_______省修缮定额》、_______《_______省建筑装饰装修工程量消耗标准》、_______《_______省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。

人工、材料价格的.确定:人工工资按_______省住房和城乡建设厅文件_______建价_______号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《_______建设造价》预算价,信息价及市场价格执行。

具体工程量以甲方签证单为准。

>八、工期

有下列情况者,工期经核实签证后可顺延。

不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾,以及洪水、地震等自然灾害,工程所在地量小时降雨_______mm或_______mm以上(以_______市气象局报告为准),一次停水、停电_______小时以上。

因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期,工期可以按实际情况顺延。

因乙方原因造成的工期延误,合同工期不能顺延,费用由乙方承担。

因甲方原因造成的工程延误,合同工期顺延,费用由甲方承担。

>九、工程款的支付

工程完工后,甲方在_______内向乙方支付工程预算价的_______%。

在工程结算办理完毕后,甲方支付至结算总价的_______%,工程保修金留结算总价的_______%,自工程验收之日起满一年后如无质量问题_______天内全额返还,保修金不计利息。

>十、违约责任

违约方案本合同约定的形式承担违约责任,合同没有约定的,案合同法及相关法规执行。

因违约方违约造成对方损失的,违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的,还应承担赔偿责任。

>十一、安全生产和文明施工

认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求,并做好安全管理工作,杜绝重大安全事故的发生,同时做好社会综合治理工作。

>十二、争议的解决

本合同在履行过程中发生的争议,双方当事人协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由原告所在地人民法院解决,但诉讼期间不得中断施工。

>十三、其他

乙方应按国家有关规定及时支付民工工资,如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理,甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式_______份,甲乙双方各执_______份。双方签字盖章后生效。

甲方:______________________

乙方:______________________

代表人:___________________

代表人:_____________________

日期:______年_____月_____日

20平方包工包料合同范本12

委托方(甲方):

承接方(乙方):

甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方房屋进行装修,订立本协议,以共同恪守。

一、工程地点:西安水泥制管厂家属院11号楼1508

二、装修时间__年__月__日开始——__年__月__日止。

三、工程项目:

1、三个房间(俩卧室、一客厅);一个厨房,一个卫生间,一个阳台,总建筑面积93平方米,所有房间的墙壁全部按照规范要求刷乳胶漆(打腻子三遍,乳胶漆(要求用立邦,多乐士)三遍)厨房、卫生间、阳台全部贴卫生瓷片包括地面,卫生间和厨房吊铝扣板,卫生间和厨房的水路按照甲方要求做,卫生间和厨房做防水,卧室和客厅、饭厅全部铺地板砖,甲方提供地板砖和卫生陶瓷,乙方负责其他材料和人工。

2、未尽细节的之处,由甲方提出方案,商量确定。

四、承包方式:乙方按照装修预算表要求必须保证装修期间的所需辅材(沙子、水泥等),并负责施工。

五、质量标准:施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可。工程竣工验收合格后,3个月内因乙方施工出现质量问题,乙方负责无偿返工维修。 六、工程造价:装修总金额为:一万五元整。材料及装修费用由乙方先提供,待甲方验收合格后,按照装修总额给予付款。

八、本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。

甲方:

乙方:

签字(盖章):

签字(盖章):

20平方包工包料合同范本13

甲方:

乙方:

甲方在_______________________门面四间需要承包,根据《^v^合同法》、《^v^建筑施工法》之规定,经甲、乙双方共同协商,甲方同意将本工程以包工包料的方式整体承包给乙方施工,为了维护双方利益,特制订如下协议:

>一、乙方承包本工程需施工的全部项目

1、本工程要求乙方按甲方提供的设计图及本合同的要求施工,施工过程中如确实需要变更的设计必须经设计单位或设计人员同意,并出具变更通知单(书)才能按变更通知单(书)进行项目变更施工。乙方不可变更任何设计项目及钢筋构成,本设计图设计规划为五层,实际施工为六层,每层需带柱连续串梁。

2、地平线以下沉井已丈量的米数加米计算,每米按_____元,大桩每米______元。

3、包外墙,前外墙瓷砖安装。

4、所有承得墙均为天板墙,室内装饰按4:1(水泥和河沙)混合沙浆,混合砂浆打底拉毛,粉刷前后要抽筋,墙体垂直平整,误差不超过1cm,四角分明平整垂直,空户门洞四角应垂直,每间连接房装110cm管道通风。

5、楼层隔热层及地面施工。楼层高度按设计要求施工。1至6楼面现浇结构,1至5楼浇注厚度不得低于10cm,屋顶顶层作法为:

①钢筋砼结构图;

②屋顶四周砌1米高女儿墙,女儿墙及楼梯屋砖应在现浇楼面完成时砌成。

6、所有窗户按设计图制作,留窗口。

7、楼梯全部为现浇柱倒制结构,主受力筋按图施工,楼梯间防盗门由乙方制订并安装好乙方不做按每扇______元扣除,楼梯休台窗户为用长城S304U40mm40mm的不锈钢管里面放12的螺纹钢做好防盗设施。楼梯扶手60mm40mm的长城304不锈钢管做好并由乙方安装好,乙方不安装则按每米80元扣除。

8、下水管:厨房污水管75mm,洗刷间、屋顶落管、厕所下水管用110mm,统一抗压坚实的金德管,厕所下降30cm,厕所冻好并无渗漏,做好防水;厨房下降5cm,厨房、厕所下水管道应分开(前后阳台做好地漏)。

9、自来水安装:按甲方提供的设计图施工,一至七层每户在一楼集中安装一个闸门,暗管用16的PP联塑管,单独主管进户,接处无渗漏,室内厨房、洗刷间、阳台各安一个水龙头,厕所一个冲水闸,另一个三通,分管为16的PP金德管。

10、电:按甲方提供的设计图施工并穿好线,主线每户2根6平方米国标铜线放在每层每户楼门。

11、避雷设施:按要求安装好整体接地,达到有效防雷效果(参照相关规范执行)。

12、化粪池:乙方负责修建好两格式化粪池,规格,四间门一个,排池管及排水管用200mm的金德管,化粪池设在楼梯下面,并负责将排污管送至门面前。用混凝土固定从一层门面联通下水管,进污管用160mm,排污管用200mm的金德管,用混土硬化安装成15度坡度,与打基础同时施工(包括室外明沟暗沟、厨房的给排水系统,层顶落管、厨房地漏等),管道必须通至下水道。

13、一至五层工程施工用水管、电线、照明器材、潜水泵等乙方自行购买施工,安好闸刀开关和水管水表,费用及施工用水电费由乙方负责交纳,乙方用水用电不提违反水电管理部门的有关规定,并承担相应责任。

14、竣工后垃圾、渣土、废料由乙方自费清理搬走,并做好屋前的路面硬化。

>二、本工程材料要求

1、钢材:所有螺纹钢用涟钢钢铁集团公司的双菱3#正材,盘元用湘潭钢铁集团公司的正材,不允许用其他钢材代替,一经发现,乙方必须返工,甲方将酌情罚款并从承包款中扣除。

2、水泥:主体结构一定用宝庆南方水泥(325#)水泥,砌墙、粉墙用邵阳市宝螺牌(325#)水泥。

3、河砂卵石:用于冻基础、墩柱、串梁、挑梁倒制浇注的必须符合施工标准的河沙(注:衡阳河沙)。卵石规格应满足设计规格的要求并请延后才能使用,一律不得使用制砂,如发现按每平方米扣罚款10元,从承包款中扣除。

>三、承包价格及付款方式

1、本工程总面积______平方米,按______元每平方米包工包料整体承包给乙方,总承包价大写为_________________元(¥__________元)。无论建材、民工工资、生活开支等涨跌,此承包价一律不变。

2、付款方式:①冻好混凝土至0后,甲方付给乙方6万元整;②一楼主体完工后付_____万元;二至五层每层完工后付3万元整;整栋主体完工后总付款不超过总造价的80%;③粉刷完内外墙并贴好内外墙瓷砖付清至总造价的80%;④水电线路安装好,本工程全部竣工验收合格后,除预留工程总造价3%作为质量保证金外,全部付清。防水工程按国家标准年限执行。到期后无息返还给乙方。

四、工程工期、质量保证

1、本工程总工期为______天,如因下雨下雪等特殊原因,适当延期。如无正当理由停工10天以内,甲方扣除乙方_______元,超过10天以上按每天_____元罚款,但最多不超过总工程款5%。如乙方提前完工10天以上,奖励乙方_____元。

2、乙方在施工过程中,必须严格按照建筑安装工程施工规范及验收标准,精心组织施工,并自觉接受甲方和设计专业人员的检查监督,在施工每个环节过程中必须通过甲方的验收方可进行下一道工序,如甲方没有验收而乙方已实施下一道工序(特别是隐蔽工程),甲方拒绝付款。在进料过程中不得以次充好,如购买钢材、水电材料、落水管、河砂、卵石、红砖、水泥等,甲方必须认可后才能使用。使用水泥砂浆和现浇注倒制等配比正确,搅拌到位,严格按照设计施工。现浇注墩、柱、串梁、挑梁及楼面倒制时,应使用振动棒和平面振动器,拆模后无蜂窝状、无麻石和露筋现象,平行线、垂直线、平整度和光洁度达到施工要求。钢筋规格数量、锚固长度、搭接长、转角处、丁字交叉构造筋、绑扎间隙都要符合设计要求,所有养护工作由乙方负责及时养护到位。如因施工中混凝土或砂浆配合比例不当,不按设计和施工规范操作,养护不当烧坏而达不到强度参数,及双方商定的事项,乙方单方变更等造成的各类质量问题,由乙方自觉返工和负责一切经济损失。

3、保修期为:主体结构墙体、屋顶隔热层、防水层、厕所渗漏、承建施工的所有设施和附属设施均按国家标准执行,保修期内发生质量问题,乙方应及时修复,否则甲方有权另请施工人员修复,所需费在乙方保证金中扣除,保修期满,无质量问题,保证金无息一次性付给乙方。

>五、安全责任

乙方在施工过程中,必须严格要求和规范施工人员,注意搞好自身安全、他人安全和行人安全,不得出现任何安全事故。凡在施工过程中出现的一切大小安全事故,由乙方负全部责任和承担所有经济损失,甲方概不负责。

>六、其他事项

1、一切住宿、守料由乙方负责。

2、所有全新手模板、撑树、扎架、竹板、工程机械、碰焊、钢筋、裁变拉直设备、推车、吊车、搅拌机、泥桶、铁铲、振动器、马钉、铁丝、钉子、扎丝、养护水管等全部由乙方自备提供。

20平方包工包料合同范本14

合同编号:________________

广告主或广告代理单位(甲方):_________________

广告发布单位(乙方):_________________

甲乙双方根据《^v^广告法》、《^v^合同法》等有关法律、法规和规章规定,签订本合同,并共同遵守。

一、甲方委托乙方于_______年______月______日至_______年______月______日期间发布_________户外广告。

二、户外广告媒体形式、规格、地点等要求(填写不完的可附页)

1.媒体形式:_________________________________________;

2.数量:_____________________________________________;

3.发布地点:_________________________________________;

4.交付、亮灯时间:___________________________________;

5.规格尺寸:_________________________________________;

6.材料要求:_________________________________________;

7.质量要求:_________________________________________。

三、广告采用_________样稿(附样稿),未经甲方同意,乙方不得改动广告样稿。

四、乙方有权审查广告内容和表现形式,对不符合法律、法规和规章规定的广告内容和表现形式,乙方应要求甲方作出修改,甲方作出修改前乙方有权拒绝发布。

五、广告费用:发布费_________元,制作费_________元,其它费用_________元,总计_________元。

六、甲方分_________期将广告费用付给乙方,付款方式如下:_________________。

七、乙方发布广告必须符合法定的质量标准或双方约定的质量标准,并负责广告的安全、养护和维修。一般损坏(故障),乙方应在_________小时内修复(修复时间最长不得超过72小时)。较重损毁(故障),双方约定:_________________________。

八、乙方负责办理户外广告各类审批手续。

九、乙方不得在广告发布前擅自将甲方提请发布的广告内容告知与发布业务无关的第三方(广告监管机关除外)。

十、因广告牌脱落、损坏等而致他人权益受到损害的,侵权责任由乙方承担。

十一、违约责任

1.甲方未按约定支付广告费用,除支付拖欠的广告费用外,并应支付违约金_________元/天。

2.乙方未按合同约定的'时间、地点、内容、质量要求等发布广告,若无合法或正当理由的,应承担违约责任,支付违约金______元/天。

20平方包工包料合同范本15

乙方:

承包形式:

1、乙方负责承包1#-3#多层住宅楼图纸中所设计和标注内外垟装修工程和粉刷油柒工程、粉刷油柒工程包工包料,其它均为清包工。

2、乙方进场甲方提供住宿,生活费乙方自理(生活水电费乙方自理)。

3、甲方提供搅拌机、水管、小推车(小推车乙方自己维修)设备工具。

承包价格:

1#-3#多层住宅楼装修工程,粉刷油柒工程(包工包料)甲方以56元/m2价格(建筑面积)承包给乙方。

承包内容:

乙方负责1#-3#多层住宅楼图纸所设计的装修施工工程(防水工程除外)如:屋面工程、抹灰工程、粉刷油柒工程、楼面地面工程、室外散水及所有保温部位等。

质量要求及验收标准。

本工程设计为中级抹灰,质量标准为合格,具体要求是:

1、垟面垂直度允许偏差±3mm,平整度±2mm阴阳角方正±2mm。

2、垟面观感平整、光滑、颜色一致,无空鼓、无明显接槎,并负责室内顶板高低,误差较大的抹灰衬补。

3、阴阳角要垂直、线条平直整齐,外垟阳台、窗沿上下层顺直,阳台板、飘窗板薄厚一致,并做好泛水。

4、粉刷油柒工程表面要光滑、平整、颜色一致,无流坠、脱皮斑锈等现象,并且做好成品保护。

5、以上要求如达不到合格要求造成返工和材料浪费要给于经济处罚。

竣工时间:

乙方自进场之日起,30天完成以上所承包的全部活项,并且达到验收标准,予期完不成的,每推迟一天罚元(其中包括阴雨天气)

付款方式:

1、甲方按乙方所完工程量的%付给乙方工程进度款(必须经验收合格)。

2、其它款项在乙方所承包的工程项目全部完成和竣工验收后,三月之内付清。工具设备的保养使用及材料节约:

1、乙方应对工地的设备、工具必须合理使用和安全使用。

2、乙方应对工地的设备和工具要定期保养和维修。

3、乙方施工要注意材料节约,合理配料,当天的料当天用完。

4、落地灰浆随清随用,严禁将落地灰当作垃圾外和填埋如发现一次罚款200元。

5、乙方应做到^v^三清六好^v^工作,随时将该工作面清理干净。文明施工,安全生产:

1、乙方进场必须严格按照工地的安全生产技术操作规程施工。

2、正确和安全使用工地的一切电器设备及临电,必须戴安全帽。

3、工人上班不准穿拖鞋、光膀子、不准随地大小便。

4、工人要做到文明施工,不准说粗话、脏话,严禁找范文就来打架斗殴,如发现一次罚500元。

5、工人上班要严格按操作规程施工,如发生一切伤亡事故,其全部经济费用和损失由乙方自负。

本协议一式两份签字有效甲乙双方各执一份。

甲方:乙方:

年月日年月日

20平方包工包料合同范本16

根据^v^《广告法》及国家有关规定,最优广告服务 公司与 公司遵循平等协商、诚实信用的原则,就有关户外广告的发布、维护等事项协商一致,签订本合同:

一、 广告媒体要求:

1、 甲方委托乙方发布长春市人民大街吉林省建筑设计院楼顶广告牌

2、 媒体形式:喷绘外打灯广告牌

3、 媒体位置:长春市人民大街吉林省建筑设计院楼顶

媒体尺寸:长:米+25米+米 高:8米 广告发布面积400平方米

二、 广告画面要求:

广告内容必须符合^v^《广告法》,甲方提供画面设计,设计样稿经甲方确认签字后,乙方负责制作、安装、发布。乙方只承担首次上画费用,若需多次更换画面,制作及安装费用由甲方自行承担。

三、 双方的权利和义务

1、甲方负责提供广告画面的制作文本和光盘。

2、甲方提供的画面应符合中国相关法律、法规的要求,否则乙方有权要求甲方修改。

3、合同签订后,甲方应按合同规定的付款方式按时向乙方付款,否则乙方有权终止广告的发布。

4、乙方负责甲方发布期内的广告媒体的维修、维护,保证发布期内每日日落后平均亮灯4小时,元旦、春节、五。一、十。一及省、市重大活动期间,保证亮灯至午夜24:00;乙方保证画面的完整、清洁、效果美观,如出现故障,保证在48小时内修复,修复期间租期顺延。如遇不可抗力、影响广告正常发布,如政府拆迁、地震、风暴等,乙方将第一时间通知甲方,并尽快修复,广告租期顺延,如不能修复或发布,乙方将按未发布天数返回甲方已付费用。

5、乙方负责完成甲方广告发布所需的相关手续的报批工作。

6、如在广告发布及乙方安装画面过程中,广告牌出现质量问题或造成人员伤亡等事故,一切损失由乙方承担。

7、因广告画面坠落而损坏第三者物业致使第三者损失或意外,一切责任由乙方负责。

四、 发布期

1年,从XX年 5月20日起至XX年 5月20日止。

五、 媒体发布费用及付款方式

1、 媒体发布费用

媒体发布费 万元/年(人民币大写: 万圆整/年)媒体发布费包括媒体拍卖费、城建收费、制作费、安装费、工商报批费、维护维修、清洁费、电增容费、电费、税费等,未提及费用均由乙方承担。

2、 付款方式:

3、 甲方须按时支付媒体费用。

1) 在本合同签订后五个工作日内,甲方支付定金人民币 万圆整;

2) 在该媒体广告上画前,即在年月底前,甲方向乙方支付媒体发布费 万圆整。

3)广告发布6个月后,即年1月底前,甲方向乙方支付媒体发布费用人民币 万圆整,至此付清全部媒体发布费。

六、 合同生效时间

本合同自双方签署之日起生效。

七、 合同的'变更和解除

1、 合同生效后,任何一方不得变更、解除。

2、 本合同执行期间如发生因政府政策、法令,或者不可抗力的自然灾害等原因,使本合同不能继续履行的情况,甲、乙双方应在友好协商的前提下解除本合同,发生此情况时,乙方只按实际发布天数收取媒体发布费,退还甲方其余部分余款,甲、乙任何一方均不得要求赔偿。

八、 续约

1、 在同等条件下,甲方拥有与乙方继续租用本合同指定的广告媒体位置之优先权利,并应在合同期满前两个月以书面形式通知乙方是否续签。否则,乙方有权另行签约第三方。

2、甲、乙双方代表如有人事变动,不影响本合同的连续有效性。

九、 违约责任

在合同有效履行期限内,任何一方不得单方面解除合同和终止发布,单方解除合同者视为违约方,违约方应按合同金额的30%支付对方违约金。甲乙双方在合同有效履行期限内,不得违反合同约定,否则违约方应当承担违约责任,按合同金额的30%支付对方违约金,同时合同履约方有权解除合同。

十、甲、乙双方未尽事宜,由双方友好协商解决,双方发生合同纠纷自行解决不成时,到长春仲裁委员会申请仲裁解决。

十一、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方: 乙方:

签字盖章: 签字盖章:

日期: 日期:

20平方包工包料合同范本17

甲方:

私人住宅建房人:

乙方:

私人住宅建房工程总承包人:

一.根据《建筑法》,《合同法》及有关法律法规,甲乙双方在平等自愿,公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议,为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为,特制定本合同规定,希望双方严格执行,共同遵守。

二.私人住宅建房工程是民用住宅建筑。本工程设计为砖混结构总价格约人民币陆万伍仟元整元。

三.本工程施工前,甲方必须保证通电,通水,通路,建筑面积平整,不能影响施工。与周边邻居因地界,建筑物,线路等纠纷由甲方出面解决。本工程施工方式为包工,面积价格一次性包死。工程必须严格按图纸设计施工,[地脚要求牢固科学化],乙方不得随意改变图纸设计,未经甲方同意不得随便偷工,怎么方便就怎么做。

四.因施工过程中,发现设计问题,确实需要变更的,需双方协商一致,重新签定变更合同书后方能生效。否则甲方概不承认,不承担经济责任。

五.乙方在施工中必须做到安全生产,安全施工,要有足够的安全保障机制和措施,因乙方出现安全事故,甲方不承担一切责任。

六.乙方在施工中必须接受甲方人员的监工,并接受合理化建议并采纳。甲方要求乙方房屋墙壁不能做弯曲,要做到平整,角度要分明,美观。本工程预定工期为60天。房屋交付是内外水泥沙搓平。房屋不漏水。

七.本工程的附属工程:大门,围墙,化粪池,外墙砖,贮藏室,院内硬化等项目不包括在本合同内,附属工程价格另议,价格商定后签定建造附属工程合同书。

工程付款方式

工程付款方式为现金支付。

施工人员及施工设备进场即付贰万元,主体工程完成付贰万元,全部做完清算。 工程在建设过程中,双方都要严格遵守合同,不得随意终止合同。如遇不可抗力的自然灾害,可终止合同进行清算。

工程在建设过程中,因市场发生变化,人员工资上涨或下降,必须严格遵守合同约定价格,不得随意涨价或压价。

工程未尽事宜,双方随时协商解决,并签定工程辅助合同书。 本合同确需修改必须经过甲乙双方协商,一致同意。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

本合同自甲乙双方签字后生效,生效后甲乙双方必须共同遵守。

甲方:

私人住宅建房人:(签字盖章)

乙方:

私人住宅建房工程总承包人:(签字盖章)

年 月 日:

20平方包工包料合同范本18

甲方:

乙方:

>承包形式:

1、 乙方负责承包1#-3#多层住宅楼图纸中所设计和标注内外垟装修工程和粉刷油柒工程、粉刷油柒工程包工包料,其它均为清包工。

2、 乙方进场甲方提供住宿,生活费乙方自理(生活水电费乙方自理)

3、 甲方提供搅拌机、水管、小推车(小推车乙方自己维修)设备工具。

>承包价格:

1#-3#多层住宅楼装修工程,粉刷油柒工程(包工包料)甲方以56元/㎡价格(建筑面积)承包给乙方。

>承包内容:

乙方负责1#-3#多层住宅楼图纸所设计的装修施工工程(防水工程除外)如:屋面工程、抹灰工程、粉刷油柒工程、楼面地面工程、室外散水及所有保温部位等。

>质量要求及验收标准

本工程设计为中级抹灰,质量标准为合格,具体要求是:

1、 垟面垂直度允许偏差±3mm,平整度±2mm阴阳角方正±2mm.

2、 垟面观感平整、光滑、颜色一致,无空鼓、无明显接槎,并负责室内顶板高低,误差较大的抹灰衬补。

3、 阴阳角要垂直、线条平直整齐,外垟阳台、窗沿上下层顺直,阳台板、飘窗板薄厚一致,并做好泛水。

4、 粉刷油柒工程表面要光滑、平整、颜色一致,无流坠、脱皮斑锈等现象,并且做好成品保护。

5、 以上要求如达不到合格要求造成返工和材料浪费要给于经济处罚。

>竣工时间:

乙方自进场之日起,30天完成以上所承包的全部活项,并且达到验收标准,予期完不成的,每推迟一天罚 元(其中包括阴雨天气)

>付款方式:

1、 甲方按乙方所完工程量的 %付给乙方工程进度款(必须经验收合格)

2、 其它款项在乙方所承包的工程项目全部完成和竣工验收后,三月之内付清。

>工具设备的保养使用及材料节约:

1、 乙方应对工地的设备、工具必须合理使用和安全使用。

2、 乙方应对工地的设备和工具要定期保养和维修。

3、 乙方施工要注意材料节约,合理配料,当天的料当天用完。

4、 落地灰浆随清随用,严禁将落地灰当作垃圾外和填埋如发现一次罚款200元。

5、 乙方应做到“三清六好”工作,随时将该工作面清理干净。

>文明施工,安全生产:

1、 乙方进场必须严格按照工地的安全生产技术操作规程施工。

2、 正确和安全使用工地的一切电器设备及临电,必须戴安全帽。

3、 员工上班不准穿拖鞋、光膀子、不准随地大小便。

4、 员工要做到文明施工,不准说粗话、脏话,严禁打架斗殴,如发现一次罚500元。

5、 员工上班要严格按操作规程施工,如发生一切伤亡事故,其全部经济费用和损失由乙方自负。

本协议一式两份签字有效甲乙双方各执一份。

甲方: 乙方:

年 月 日 年 月 日

20平方包工包料合同范本19

甲方: 电话:

乙方: 身份证号: 电话:

甲方将位于 的牛舍的建设工程经双方协商承包给乙方,经双方协商同意,就该建牛舍工程的施工承包事宜达成如下协议:

一、此次建牛舍的施工承包方式为乙方包工包料。乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需的所有设备、建牛舍所用的全部原材料,施工过程所需的水电费用由乙方支付,施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中,应注意施工安全,全程对施工安全负完全责任,因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外第三人人身财产损害的,乙方应对此负全部责任。

二、施工要求

1、乙方需严格按照甲方的要求完成施工任务,不得随意更改,如需更改,需征得甲方同意。

2、乙方自本合同签订后开始施工,工期为 天),即自 起至 止。乙方需严格按照工期要求合理安排施工进度,保证按期交工。

3、乙方在施工过程中所需材料必须使用小红砖和多孔砖、国标钢材主筋螺纹12、箍筋圆6、赛马水泥、钢屋架、。

三、付款方式

工程报价:每建筑平方米 元,以实际建筑面积为准。

1、地基挖好后圈梁、柱子立好后甲方支付乙方首批款

2、钢屋架全部完工后经甲方验收合格后付

3、全部工程完工后付

4、剩余款项后如因牛舍未出现质量问题,甲方将剩余款项 全部支付给乙方。若出现质量问题,所需维修资金由剩余款项支付,剩余款项不足以支付维修金的,甲方有权向乙方继续索要不足部分的维修金。

四、工程内容:从地基到完成砖砌结构,钢结构、室内外的抹灰、牛舍高度以及前面部分式样到封顶。

五、违约责任:

1、乙方承诺:如建好后的牛舍出现重大质量问题,足以影响甲方安全的,甲方可向乙方索赔,索赔金额不低于全部建房款。

2、本合同一经签署,双方不得反悔,若任意一方反悔,除正常的工程材料款结清外,须赔偿另一方违约金2万元。

3、若乙方未在规定的工期内完工,每逾期一日需向甲方支付合同总造价1%违约金,逾期时间进过一个月以上的,乙方需向甲方支付不低于万元的违约金。

六、本协议履行过程中发生争议的,双方应友好协商解决,协商不成的,均可向当地人民法院提起诉讼。

七、材料种类及具体施工方案另行手签协议,手签协议是本协议不可分割的部分与本协议具有同等法律效力。

八、本协议自甲乙双方在协议文本上签字(或盖章)之日起生效。本协议一式两份,甲乙双方各一份。

甲方签字:

乙方签字:

签约时间: 年 月 日

20平方包工包料合同范本20

发包方: (简称甲方)

承包方: (简称乙方)

甲方自建房屋一栋,发包给乙方,经甲乙双方共同协商特订以下条款:

一、工程概况:本工程地下层、一层、夹层为框架结构,

二、三、四层为砖混结构;

二、甲方将主体部分发包给乙方,土建部分:不包括钢筋工,主体及地下层±0以上72元/平方米;

三、结算方法:主体工程完工后,以实际制作为准结算,挑出部分按实际面积计算。

四、付款方式:一层一付,工程完工后,十日内一次付清。

五、甲方要求,乙方按图施工,质量按甲方要求制作。

六、安全施工:乙方应安全施工,勤检查,如发生意外,甲方不负责任(重大问题除外)。

七、本协议未尽事宜,甲乙双方共同协商。

八、本协议一式二份,甲乙双方共同遵守。

九、本协议自签字之日起生效,主体完工付款后,自行终止。

甲方:

乙方:

年 月 日

20平方包工包料合同范本21

甲方:

乙方:

为了改善临江江滩公园东侧居民的居住环境,维护社会稳定,经市、区政府批准,建设“临江街道综合楼”。经双方协商订立如下联合建房合同:

>一、工程名称:

临江街道综合楼。

>二、工程地点:

临江江滩公园东边。

>三、工程规模及结构层次:

本项目为框架结构30层。总建筑面积22000平方米。办公建筑面积1500平方米以内,住宅建筑面积20500平方米,一至二层为办公用房,一层以下为架空层。

>四、承包方式:

建设单位为甲方,乙方为投资方。甲方委托乙方投资建房。除办公用房外,乙方自行售房,自负盈亏,甲方不负责建房中所发生的债权债务,开工建设后,建设单位为乙方。

>五、双方的权利和义务

甲方的权利和义务。

1、负责办理堤防、规划、土地等前期全部手续,完成规划建筑面积不少于22000平方米的批建指标。

2、协助办理立项、拆迁、图纸审查,招投标等手续,协助规划,消防和环保等验收。有关费用由乙方承担。

3、甲方配合乙方负责拆迁工作,处理周边关系。

4、负责规划、工程施工图纸设计。但工程施工图设计费用由乙方承担。

5、甲方协助乙方按有关规定办理水电增容的相关手续。

乙方的权利和义务。

1、乙方负责承担偿还批建总建筑面积的即安臵4800平方米。该指标实行包干。

2、乙方向甲方交建房承包费叁佰万元,付款方式:第一期付款壹佰万元,于订立本合同时付给甲方,第二期壹佰万元于房屋封顶时付清,第三期于房屋竣工后付清。

3、乙方应在规划批准的办公用房指标内,建办公用房1500平方米,该综合楼一至二层为办公用房。甲方收取乙方的建房承包费,主要用来购买该办公用房,每平方米按成本价1500元结算,即贰佰贰拾伍万元。该房款甲方在交付办公用房时一次付清。该部分营业税由乙方缴纳。

4、乙方按规定交纳有关的城建配套费,土地出让金等各项税费。

5、负责施工中的人员和财产安全。如施工中发生安全治安等事故,一切损失由乙方负责,甲方不付任何责任。

6、承担图纸设计费、拆迁服务费,流动人口计生管理费,卫生费和治安管理费。

7、乙方负责安排施工队伍和监理单位的招标、投标,并承担相关费用。

8、乙方承担该综合楼办理水电增容的相关费用和办理房产,土地权证应由房地产开发商交的费用。(整栋房屋政策规定由开发商承担的房屋维修基金等费用。)

9、乙方承担政策规定由开发商负担的营业税等税费。

>六、违约责任

1、甲方手续不到位和其它的原因造成乙方不能施工,甲方放弃办公用房权利,并承担乙方的损失。

2、乙方不按合同交付办公用房和交付安臵还建房,乙方应承担等值赔偿费,并承担甲方的损失。

3、因乙方施工工程不合格,或其它原因导致工程无法交付使用,损失由乙方承担。

>七、其它要求

乙方应按规划,土地等批建要求施工,保质保量完成工程任务,不得擅自增加建筑面积,擅自增加的后果自负。

>八、工程期限

此工程从20xx年12月至20xx年12月,施工期限一年。

>九、本合同未尽事宜,另行协商。

如签订补充协议,连同本合同具有同等法律效力。

>十、本合同一式四份,双方各执两份。

该合同在双方签章,乙方付甲方壹佰万元后生效,在工程竣工,交付办公用房和安臵换建房双方结算完毕后失效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

20平方包工包料合同范本22

发包方:___(以下简称甲方)

承包方:___(以下简称乙方)

依照《^v^经济合同法》、《^v^城市规划法》及有关规定,经双方协商,签订本合同,共同遵守。

一、工程建筑面积___㎡。

二、工程开工前,甲方必须做好施工现场的三通一平,提供一套完整的施工图纸。

三、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期___天(日历___天),自___年___月___日开工至___年___月___日竣工。施工过程中如遇有特殊情况经甲乙双方协商后工期顺延。

四、乙方在施工前必须经领导小组到场验收后方可施工。

五、乙方必须严格按图纸施工,开工前由甲方进行设计交底或会审,乙方在施工中发现设计错误和不合理的地方应提前通告甲方,由甲方联系设计后出具变更通知。

六、甲方提供的所有建筑材料必须质量合格,否则乙方有权拒绝使用,主要建筑材料也必须具备质量合格书,所有材料均运送至施工现场。乙方自行采购的材料也必须达到本条规定的质量标准,乙方在施工中如发生质量事故,建造房屋墙体(屋面不渗不漏、墙体要求平整,墙体通角)对乙方不到位的地方,应及时报告甲方并积极采取补救措施,也可邀请设计、领导小组共同研究处理。

七、工程自竣工之日起按规定由乙方对工程实行保修。

八、工程付款详情方式:

1、包清工总工资元,基础做好付___元,底层做好付元,二层做好付___元,三层做好付元,顶层完工后付___元,粉刷合格后付现金___元,剩余___元作为保证订金。

2、如在施工过程中发生质量事故由乙方自负。

九、工程施工过程中安全生产工作由乙方全权自负,甲方不负安全伤亡事故的任何经济、法律责任,但甲方必须给乙方参加建筑保险,乙方负责自己施工内的一切责任事故。

十、本合同一式份,甲、乙双方、领导小组各执一份。

十一、本合同一经双方签字生效后双方共同遵守,任何一方都不得违反。如发生合同纠纷,双方应协商解决,协商不成可以向合同仲裁机关申请仲裁或向人民法院起诉。

十二、未尽事宜,甲、乙双方可协商解决或签订补充条款。

甲方(建房户)(签章)___

乙方(村镇工匠)(签章)___

___年___月___日

20平方包工包料合同范本23

甲方(业主)(全称):(以下简称甲方),电话:;

乙方(施工方)(全称):(以下简称乙方)电话:;

甲方雇佣乙方装修甲方位于昌吉市市吉木萨尔县公务员二期内21号2单元301房屋,

工程期限天,开工日期年月日,竣工日期年月日。

合同价款:本合同工程造价为(大写):

一、甲乙双方应共同遵守以下条款:

甲方工作

1、施工期间,甲方将外屋钥匙1把,交给承包人保管。竣工验收后,乙方将钥匙归还甲方。

2、甲方提供施工期间的水源、电源;

3、甲方负责协调施工队与邻里之间的关系;

4、甲方有权利参与工程质量和施工进度的监督,并监督材料进场、竣工验收。

乙方工作

1、乙方不拆动室内承重结构;

2、乙方自己准备专业工具和人员。乙方人员在装修过程中,要遵守小区物业管理,不得占用甲方房屋生活、起居,并注意人身安全。如果因乙方自己的过失和错误,造成人身和财产的损失,由乙方自己承担。

3、装修前,乙方事先确认既有装修设施的状况;材料使用前,确认材料无质量问题,否则验收时所发现的新生缺陷和质量问题,由乙方承担全部责任并负责赔偿。

4、乙方在装修过程中必须按标准的工艺和程序进行,不得偷工减料,不得污损、毁坏甲方屋内(包括地面、墙面)和周围环境的任何设施,如果造成不可复原的损坏,乙方要承担赔偿和修复的全部费用。

5、保证居室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁。乙方在使用马桶时不得损坏,出现马桶堵塞,漏水,或破损等等由乙方负责维修或赔偿。

二、装修项目

三、付款方式:

合同生效后,甲方按下一下的约定直接向乙方支付工程款:工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算。

四、违约责任

1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并全额赔偿给对方造成的经济损失。

2、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方全额经济损失。

3、由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延。

4、由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金200元。

五、合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,依法向吉木萨尔县人民法院提起诉讼。

1、本合同一式两份,经甲乙双方签字后生效。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同履行完毕后自动终止。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

20平方包工包料合同范本24

甲方:

乙方:

甲方现有私有建房基础工程,经甲、乙双方协商,将该工程基础人工挖孔桩由甲方发包给乙方施工。具体事宜如下:

一、施工范围:乙方施工范围为陈社桥私人建房孔桩基础(包括人工挖孔桩、浇灌孔桩护壁、浇灌孔桩砼)。

二、工程质量:达到合格。

三、工程量计算方式:按图纸和设计变更施工,与实际验收工程量为准,孔桩方量按桩径加护壁每边加15cm和实际验收深度的砼计算工程量。(如:的孔径方量计算式:高)。

四、工程造价:包工包料每立方人民币叁佰元正(¥300。00)。本工程除人工材料。其它费用和税收均由甲方承担。

五、付款方式:

1.孔桩浇灌时甲方应付给乙方工程总价的30%工程款。

2.孔桩全部浇灌完成后甲方付给乙方工程总价的50%工程款。

3.孔桩全部浇灌完成后三天后甲方将余款的20%付清给乙方。

六、本合同条款甲、乙双方必须共同遵守,如单方违约,违约方必须承担工程总价的10%违约金。

七、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,贰份合同具有同等的法律效力。在施工过程中,出现安全事故由此发生的任何费用由乙方负责,与甲方无关。

八、末尽事宜,甲、乙双方协商解决,合同自签字之日生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

20平方包工包料合同范本25

甲方:

乙方:

根据上《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称:

2.工程地点:

3.工程数量:

4.结构形式:

二、承包方式

包工、包主体工程

三、承包范围

包工包料、包手头工具等所有机具(包括三级配电箱以下满足质量要求的照明用电线及其它设备)、自备劳保用品、食宿自理、周转材料管理。

四、施工日期

1、商定工期为 天(日历天)

开工日期 : 年 月 日

竣工日期: 年 月 日

2、本工程应一次进场完成,按照甲方工程各阶段的施工进度计划施工。根据甲方安排,乙方不能影响甲方下道工序施工,如有影响所造成的一切责任由乙方承担,并赔偿给甲方造成的一切损失。如人为因素造成工期拖延,每延期一天,应支付违约金1000元,7天以上(含7天)发包方有权终止合同,责令无条件退场,按已完成工程量的80%结算支付,并有承包方承担所有经济责任。

五、工程面积及单价

1、此工程楼号 总面积约 平方米

2、每平方工程包价:主体每平方米 元,装饰每平方米 元。

六、工程结算及支付办法

1、主体工程结算及支付办法

(1)、工程款支付,垫资主体______层封顶(不包括地下室),付已完工工程量的_______,主体封顶付已完工工程量的______,工程主体结构验收达到合同第六项标准后付至总造价的 ,剩余三个月内付清。

(2)、结算前由发包方、建设方、监理方、质监站及设计方组织验收,验收合格并签署意见后,由乙方向甲方项目部提出申请,经甲方项目部和项目经理批准后,甲方财务核算后给予支付。

2、装饰工程结算及支付办法

(1)砌体完成一半后福完成工程量的 ,全部完成付总款的 ,主体验收后付至 。

(2)工程装饰工程量完成一半后付完工程量的 ,全部完成付总工程款 ,竣工验收后付至总款的 ,二次结构、装饰部分 竣工验收后三个月内付清。

3、质量保证金条款

(1)质量保修期为2年,质保期内,乙方随叫随到,及时维修,若乙方不能按时维修,甲方有权安排第三方维修,维修费从乙方的质保金中扣除。

(2)本同订立后,乙方向甲方交纳_____,开工后再交纳 。质量保证金在主体竣工验收后退还 。

(3)保修金在质检站、建设单位、监理单位、甲方对本工程竣工验收合格并取得竣工验收报告之下月起开始计算2年后无任何遗留问题无息支付。

七、双方责任:

1、甲方责任

(1)、向乙方提供一套完整图纸,并进行图纸交流,如有变更应在第一时间通知乙方,避免造成不必要的损失。

(2)、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理,给乙方造成一个良好的施工环境,并对工程质量严格把关,对不合格工程勒令期限整改,否则由此造成的一切损失由乙方承担。

(3)、给乙方配备现场施工用电、用水及必要的生活用电、用水。非生产用的大功率电器甲方酌情收取成本。

(4)、保证按时给乙方拨付工程款。

2、乙方责任

(1)、组建一支过硬的施工队伍,配齐各种技术人员,配备专职人员负责现场协调,安全文明施工。

(2)、上报施工队的人员名单,包括资质及各种上岗证件,保证农忙季节不停工。乙方要对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于 18 周岁,不得超过 45 周岁。

(3)、乙方必须服从甲方管理人员指挥,严格遵守工地的一切规章制度,不得和主管部门及有关职能部门发生顶嘴、冲突;对有关部门提出的整改通知必须按时完成。

(4)、严格执行特种工种持证上岗,如:塔吊工、电焊工、电工等特殊工种。

(5)、严格规范施工,保证每个分项工程符合标准,凡因质量进度、安全文明施工及人为因素造成罚款乙方自己承担。

(6)施工中注意安全施工,如发生大小事故,均有乙方全部承担。

(7)施工期间因乙方责任造成的停工、返工、器材、机械设备的损失,一切责任由乙方负责。

(8)工程完工后,剩余的材料必须按甲方指定地点堆放整齐。属于甲方的工具、材料等必须在七天内全部还清完毕,施工人员必须在七天内全部撤离施工现场。

八、安全文明施工

1、施工安全施工生产目标承诺:

(1)、杜绝重大安全事故,死亡事故为零。

(2)、轻伤事故控制在五人以内。(每个栋号)

(3)、杜绝重大设备、火灾事故。

(4)、安全生产、文明施工随甲方与建设合同同步实施。

2、乙方必须执行下列安全管理制度:

(1)、根据工程内容、特点,甲乙双方应做好安全技术交底,并有交底书面材料,双方各执一份。

(2)、乙方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度

(3)、乙方应向甲方提供有关安全的管理规章制度并执行甲方的安全检查制度。

(4)乙方应采取一切合理的措施,防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为,在施工区域内发生打架、斗殴、盗窃、酗酒闹事、赌博等现象,不管任何原因,发生一次,发包方对责任方罚款500-1000元,由此引起的刑事责任及一切费用由承包方承担。

九、事故处理及保险

1、依据国家《建筑法》、《劳动法》规定,根据政府和建设主管部门要求,发包方工程项目部必须为其劳务作业特殊工种的现场务工人员办理意外伤害保险,支付其保险费用,劳务分包方承担此项费用。

2、发生重大伤亡及其他安全事故是,劳务分包人员立即报告发包方工程项目部,有工程项目部在规定的时间内报告上级主管部门,并保护施工现场事故。上级主管部门对事故现场进行调查,同时按有关法律、法规处理。

3、劳务分包方和工程承包方对事故责任有争议时,按有关规定处理。

4、事故发生时,双方有责任采取必要的措施,防止或减少损失。

十、违约责任

1、甲方未能按照合同规定履约,出现以下情形的,其损失由甲方承担,工期顺延。

(1)图纸变更未及时送达乙方。

(2)未按时按材料计划提供材料,造成乙方停工待料。

(3)不按期支付工程式款。

2、乙方未能按照合同规定履约,出现以下情形的,按照以下约定由乙方承担责任。

(1)因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求时,甲方可以终止合同,乙方应自甲方通知终止合同之日起 3 日内退出施工现场,并承担因此给甲方造成的经济损失及上述总承包价的 30% 作为违约金。

(2)因乙方责任造成质量事故和延误工期,其工料损失及延误工期所造成甲方的一切损失概由乙方承担:a.如出现质量问题需返工时,按市场价在承包总价中扣除拆除部分的材料费用;b.延误工期按每拖后一天罚款 1000 元。

(3)因乙方对单项工程施工力量不足或质量达不到甲方要求,甲方有权再次发包,其单价按乙方重新发包单价从现乙方合同价款中扣除。

(4)乙方必须每月按时造表发放工资,经参工人员签字认领后的工资表报甲方财务备案。若乙方不能及时给劳务人员发放工资的,甲方有权在乙方工程款中扣除,根据劳务人员施工工程量情况,直接把工资代发到劳务人员手中。

十一、争议解决

在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成,可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可提请企业所在上级有关部门仲裁或法院诉讼。

十二、补充条款

未尽事宜,甲乙双方协商解决,如协商解决不成,可到当地法院仲裁或诉讼。

十二、合同生效与终止

本合同签订地点:

本合同经双方负责人签字盖章后生效。

本合同在完成工程分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。

十三、本合同一式四份,由甲乙双方各执两份,本合同经双方签字盖章后生效。

发包单位(盖章)负责人签字:电话身份证号:年 月 日

承包单位(盖章) 负责人签字: 电话: 身份证号: 年 月 日

20平方包工包料合同范本26

甲方(承租方):______________

乙方(出租方):______________

根据《^v^合同法》、《^v^广告法》及其他法律、法规之规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,甲乙双方就本广告位的租赁达成如下协议:

第一条广告位基本情况:

1、广告位位置:____________________(详见附图)

2、广告牌规格:____________________

3、广告牌制作材料:钢骨架、面贴镀锌铁皮

4、广告画面:370dpi高精度电脑喷画

第二条租赁期限:

第三条合同总额和付款方式:

1、广告牌发布费总金额共计人民币:___________(含税)。

2、上

分享到:
赞助商AD位
个性签名:无意影响世界,但求安顿自己。
近期热门
赞助商AD位
格言警句:天下本无事,庸人自扰之。
本站最新文章
本栏图文推荐
赞助商AD位
格言警句:天下本无事,庸人自扰之。
网站首页|关于本站|网站地图
趣历史感谢每一位喜欢本站的人,欢迎将本站分享给你的朋友!历史知识尽在 ─ 趣历史!
本站部分内容来源于互联网,若无意侵犯您的权利,请联系我们及时删除
鲁ICP备2021008856号-18 Copyright © 2021-2024 趣历史 www.028gtxx.cn 版权所有
DOWN