电线安装合同范本1
发包方(甲方):
承包方(乙方):
甲方现把山东莱阳大酒店的室内给水安装工程承包给乙方,为明确双方权利、义务和责任,确保工程质量及进度,经双方友好协商,特签订以下条款,以便共同遵守执行。
一、工程项目及其工程量:室内给水安装工程(地下一层、地上二十一层)。
二、工程承包形式:包工包料。
三、工程承包范围和内容:
莱阳大酒店的室内冷、热给水的安装,地下室给水总管的安装(给水总管至室外1米处为界)地下室及楼层内的不锈钢水箱(不包括消防水箱),生活给水泵,每个卫生间安装三角阀2个(冷、热水各1个)。
四、工程承包期限(工期):从 年 月 日至 年 月 日止。
五、工程质量要求:符合国家《建设工程质量管理条例》有关规定。
六、工程施工安全要求:严格按照_颁布的《建设工程质量管理条例》和省有关安全生产管理的相关规定进行施工安装。
七、工程承包总价:一次性包干人民币1897554元(大写:壹佰捌拾玖万柒仟伍佰伍拾肆元),详见工程概(预)算书。
八、工程结算及支付方式:本工程项目在双方签订合同后,由甲方一次性支付总工程款的95%,其余5%工程款在保修期满后付清。
九、本合同未尽事宜可通过双方协商解决。
十、本合同自双方签字盖章之日起生效,工程竣工验收合格并付清工程款后失效。
十一、本合同壹式贰份,甲、乙双方各执壹份。
甲方: 代表人:
乙方: 代表人:
年 月 日
电线安装合同范本2
甲方:
乙方:
甲、乙双方经友好协商,甲方决定承包给乙方位于中心完小内的教师公租房(56户)电路安装工程,为保证工程顺利进行,根据国家有关法律法规,特签订本协议,以便共同遵守,信守诚诺,达成协议如下:
一、乙方按材料预算规格包工包料,负责施工、安装、维修及用户上户。
二、乙方于20xx年月日进场施工安装,于20xx年月日完工。
三、工程安装总价款:(金额大写)柒万贰仟贰佰柒拾陆圆(含税费),(小写)元。
四、乙方必须保证安装质量可靠,安全性高,须甲方满意认可。
五、乙方必须按正确规程施工,承担工程实施过程中的所有安全责任。
六、付款方式:甲方一次性付清工程安装总价款。
七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,签字盖章生效。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
法人签字:法人签字:
电话:电话:
签约日期:20xx年1月20日
电线安装合同范本3
甲方:__________
乙方:__________
为了保证XXX空调安装工程的安全工作,经双方协商同意签订本协议。
第一条甲方安全责任
甲方在乙方进行空调安装前,对乙方现场负责人进行口头安全教育,甲方现场安全负责人为XXX(口头教育后。甲方无相关安全责任),其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。
第二条乙方安全责任
1.安装过程中如有坠落物造成任何事故,均由乙方负责。
2.后期外机设备发生坠落(6年之内)造成事故的,由乙方负全部责任。
3.乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料,并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。
4.乙方负责对安装人员的安全和治安教育,严格按照国家相关安全操作规程安装,做好安全防范措施,做到安全文明施工。
5.乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故,造成的所有损失和责任均由乙方承担,与甲方无关。
6.乙方在安装前,必须与甲方签订安全协议书,否则视为乙方擅自施工,后果自负。
7.乙方要做到合法用工,相关证件齐全,如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
8.乙方进场后要服从甲方的'指挥,接受甲方的监督,甲方有检查处理的权利。
9.乙方要做好成品保护工作,不得污染和原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样,或进行赔偿,达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。
10.乙方要做好劳动保护工作,在外墙、临边、高空作业要系好安全带,挂在到可靠地点,高挂低用,不得低挂高用,不系安全带严禁空调安装作业。
11.乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。
12.乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物,不准乱倒、乱放,要及时清理到甲方指定地点,做到清洁施工,文明施工。
13.乙方要遵纪守法,不得发生盗窃现象,否则要进行处罚。
第三条本协议一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
甲方(签字):__________
乙方(签字):__________
地址:__________
地址:__________
委托代理人:__________
委托代理人:__________
电话:__________
电话:__________
日期:20xx年X月XX日
电线安装合同范本4
经甲乙双方共同协商,就小区栋号房屋的水电工类装修工程达成协议如下:
>一、乙方负责承建甲方房屋电工装修内容,包工不包料的各项单价如下(按实际做的项为准,没做的项结算不计价,未列的临时面议):
本项工程包括所有水电(强、弱电)气改造、安装和马桶、面盆、菜盆安装及进出水,以及厨卫五金、镜子与所有开关面板、灯具安装(特殊灯具除外),每平方米元(包括打线槽),共计 元。面积按套内面积 平米计算。
>二、质量要求:
1、以上各项应甲方要求施工,乙方保证质量和效果。
2、强、弱电铺设应当适应木地板安装的需要。
3、水管管道敷设应左热右冷、上热下冷,水管在下、线管在上。给排水管安装完毕后应进行试压和通排水试验。
4、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单与管线走向及材料建议,如乙方故意造成材料损失,由乙方按原价赔偿。
5、安装要点:
(1)建议购买材料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定,塑料电线保护管及接线盒、各类信息面板必须是阻燃型产品。
(2)合理确定线管走向,线槽路线最短、不破坏防水;先埋管后穿线;强、弱电分槽分开铺设,一般应相距50厘米,最小相距30厘米;强电线路不走床下、床头、沙发;线槽弹线后用切割机开槽,槽深度为埋管后有1厘米的水泥砂浆保护层,热水管有厘米的保护层;线槽外观横平竖直,大小均匀,墙面横开槽不超过30厘米;暗盒安装要与墙面处理后(指厨卫贴墙砖、其他墙面刮腻子)齐平,几个暗盒在一起时要在同一水平线上;PVC管的管径利用率不超过40%;卡子固定PVC管,地面每间隔1米固定,槽每隔2米固定,墙槽每隔1米固定;同一住宅火线颜色应统一,零线用蓝色,地线用黄绿双色线;各弱电子系统都用星形结构。
(3)PVC保护管及接线盒外观没有折扁和裂缝,管口平整;线管接头打胶,线槽边缘拉毛。盖板接线左零右火,两个以上86型底盒并排的,盒与盒之间用锁扣连接,距离1厘米;暗盒必须弯曲敷设时,不得有S弯。连续弯曲超过2次时,加装过线盒;所有转弯处都用弯管器完成,为标准的转弯半径,弯曲半径不得小于该管外径的6-10倍,不得采用国家明令禁止的三通、四通等;在暗管内不得有各种线缆接头。
(4)电线与热水、天然气管之间的平行距离不应小于30厘米,交叉距离不应小于10厘米。
(5)暗盒加装锁扣以保护线路,导线接头应设在接线盒内,主线路不得有截断,副电线围绕主线绞接紧密牢固缠绕6-8圈,先用阻燃粘胶带进行包扎缠绕2层,再用绝缘黑胶布包扎2层以上,要求均匀紧密包缠。
电线安装合同范本5
甲方:__________
乙方:__________
__________________装修工程的木窗户及铝合金窗制作、安装由乙方承包施工,为明确双方责任,特制订本协议,共同遵守。
一、承包数量:本工程计___平方米的窗户拆除、铝合金窗制作和安装。
二、合同工期:要求在____年____月____日前框子安装完毕____年____月____日前完成所有工程内容并提供验收资料。甲方需安装门窗时应提前5天通知乙方。
三、质量标准:
1、窗户拆除,垃圾清理干净,保护性拆除。
2、按铝合金门窗标准图集制作与安装,按验收规范标准进行验收,要求窗框四周同墙体交接处打弹性发泡剂填嵌饱满;门窗框四周外表用防水黑胶密封,门窗制作和安装质量必须达到合格标准。
3、型材选用___型材;选用5mm厚一级无色浮法白玻;滑轮选用____品牌;锁选用____品牌;所有配件必须选用合格产品,附出厂合格证书;型材壁厚必须达到____mm(不含纱窗)。
四、单价:铝合金推拉窗每平方___元,按铝合金门窗框外围面积计算,木窗户拆除每个____元。
五、付款方法:窗扇安装完毕付总款的_______%,竣工验收合格后一个月内付清(保修期2年)。
六、安全责任:乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。乙方造成安全事故的责任和因此发生的一切费用,由乙方自行承担。
七、保修期限:保修期按甲方同建设单位签订的合同执行,凡保修期内的质量问题由乙方免费保修,乙方在接到通知后3天内应予及时修复,如未能及时修复的,甲方将另行安排专业人员修复,费用在保修金内扣除。属使用不当而造成的损坏,不在保修范围,但乙方在不承担材料费的前提下,有义务给予修复。
八、未尽事宜,双方协商解决。
本协议一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效。
甲方:__________
乙方:__________
____年____月____日
____年____月____日
电线安装合同范本6
甲方:(以下简称甲方)
乙方:
甲方为了更好地服务教学,现需对学校所有电路,照明灯具和电风扇等电器进行维修改造,由乙方负责施工。经双方协商,达成以下合同条款,双方必须共同遵守。
一、施工内容
1、从电杆接入线开始,检修所有电线。乙方根据甲方用电要求,铺设相应电源线路。
2、安装电表、照明灯具、电风扇、闸刀、开关、插座、漏电保护器等相应的用电器。
3、根据甲方要求和实际情况,需要加套管之处,必须加套管,需要将照明灯分设多个开关时,必须合理分设开关。施工内容严格遵守甲方设计方案。
4、幼儿园大中小班各安装换气扇2台,共计6台。
二、工程质量标准
1、乙方各项施工都必须符合国家相应质量标准,做到整齐、规范、牢固、安全,美观大方。
2、乙方安装的所有用电器均应达到正常使用标准,若因施工失误造成线路短路,用电器烧毁,乙方必须返工重装,并赔偿损毁的电线和用电器。
3、施工结束后,整理好线路图,以备维修。
4、乙方在施工过程中,甲方监理人员有权随时要求乙方对达不到质量标准的工序拆除返工。
5、保修期壹年,若甲方发现质量问题,乙方应及时予以免费维修。
三、费用及付费方式
1、电线由乙方提供6平方毫米的双芯铝线,其他各类用电器均由乙方自行采购,甲方可对规格、型号提出建议。
2、施工费总额为叁仟贰佰陆拾元整(¥元),(含电线款)施工结束后一次结算。
3、工程完工后,经甲方组织人员验收合格后一次性结清工程款。
四、安全责任
乙方应规范施工,搭好脚手架,系好安全带,绝不带电作业,不单人作业,确保安全,如发生事故,责任自负,甲方不承担任何责任。
五、其余事项
1、施工日期:20_年5月1日至20_年5月7日,每延长一天工期扣工程款的20%。
2、本合同签订后,甲乙双方均不得随意更改(工程变更部分除外)。
3、本合同一式两份,双方各执一份。本合同双方代表签字生效。
甲方法人代表(签字):
乙 方(签字):
年月日:
电线安装合同范本7
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
依照《_合同法》、《_建筑法》《_劳动法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、诚实、信用的原则,结合施工现场的具体情况,甲方将该工程水暖、电器承包给乙方施工,经双方协商一致,达成以下协议条款。
>一、工程概况
建设单位名称:
工程名称:
建设地点:
标段(栋号):
>二、乙方进场人数(附名册)
乙方按国家有关规定,聘用临时工并签订劳动施工协议,按本工程承担的内容,组织进场所需工种人员,并按榆树市流动人员管理办法、作到“三证齐全”,相关工种、特殊工种必须持上岗证书,无关人员不得进驻现场。
>三、工期进度要求
(一)开工日期: 年 月 日
(二)总(日历)工期: 个月
(三)具体工期与作业内容,必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。
>四、承包方式与范围
(一)承包方式:包工、包料、包工具、包工期、包安全、包文明施工。
(二)承包范围:
1.给排水安装:图纸内的全部内容,
2.电气安装:包括穿线管的预埋、管内穿线、桥架安装、电箱的安装,防雷接地、灯具安装,;室内开关插座的安装、等电位连接、水泵、动力箱、电控箱等设备安装等
3.弱电安装:用户箱、电话、电视、宽带线管预埋底盒安装,楼宇对讲系统的线管预埋底盒安装等。
4.以设计图所列和投标文件中的所有分部、分项施工范围。
5.水电测试、试通水、试通电等。
6.工长及管理人员由乙方自己配置,费用由乙方自行承担。
(三)乙方承包工程相应的单价合计 元/,总价 万元。
1.该工程图纸范围内的水电安装人工费及管理费,乙方负责为所属员工购买意外伤害保险。
2.所需固定工具、手动工具、焊机、套丝机、沟槽机、热熔机、切割机、试验工具等所有工具费用;均有乙方自己承担。
3.需水电相配合的其他分包班组的配合(如消防、通风、照明、施工用电线、电表等)。乙方进入施工时,一律由乙方自备。施工中所用的水电费由乙方自行承担。
4.对于设计变更,人工费增加5万元以内的甲方不再对乙方补价;超过5万元,超出部分按实际发生结算。
>五、工程要求:
(一)质量要求:按国家质量标准和工程质量验收标准组织施工。
1.必须具备于自己承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力,能够独立履行相应的现场管理职责,施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。
2.乙方必须依据国家有关规范和标准,按照设计图纸(含书面通知)和施工组织设计要求进行施工,工程验收每个部分必须合格,通过备案并达到合格标准。
3.乙方必须积极配合甲方,如实做好工程施工过程的记录,并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。
4.乙方必须对进场使用的材料送实验室检测,合格后方可用在工程上,检验不合格的材料一律清除出场。
5.乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护,其保护措施须事先报经甲方认可,以保证产品的交验质量。
6.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误,遗漏及返工。一切损失由乙方自己承担。
8.保修期为二年。
(二)工期要求
1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工,乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督;工程实际进度与施工进度计划不符时,乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施,经确认后执行。
2、工期延误
(1)乙方在施工中要积极主动施工,预埋线管不单独安排时间,钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。
(2)如因乙方自身原因延误工期,一切损失(含建设方罚款)由乙方自行承担;甲方处以乙方双倍罚款。
(三)安全施工要求
1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。
2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。
3.乙方必须对所属员工进行安全教育,未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作,更不得违章指挥、违章作业。
4.乙方做好劳动保护工作,按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险,且回执单上交甲方备案。
5.乙方在施工过程中所发生的(包括由乙方原因造成的人员)工伤、死亡、均由乙方负全部责任,甲方不予承担。
>六、结算公式
1、乙方每次向建设方申报工程进度款后,向乙方支付工程款的 %。
2、安装调试一次性竣工验收合格后,甲方向乙方办理工程竣工结算手续后的30日内甲方向乙方支付到工程款的95%。
3、5%的维修质保金,两年后一次性支付。
4、在质保期内因质量问题,甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金。
>七、违约责任处理
(一)凡出现以下情况均视为违约:
1.乙方工程施工质量未达到本协议所列述的各项工程要求;
2.乙方擅自将承包的工程再行转包、分包;
3.其他造成工程各种损失的过失行为;
4.乙方不履行或擅自变更一切及单方解除协议。
5.不服从甲方的管理。
(二)违约处罚
1.乙方不按质量工期要求施工的违约行为,甲方有权以口头和书面指证。若乙方不予及时整改和纠正,甲方有权终止合同,并追赔由此带来的损失。
2.对其他违约行为守约方有权向违约方追罚三万元的违约罚金。
3.乙方必须确保自己劳务队伍的工资及生活费的发放,杜绝使用童工。若乙方的劳务队伍在施工期间至竣工验收3个月内,劳务队伍人员出现劳务纠纷问题,劳动监管部门每出面一次罚款10000~50000元。
(三)其他奖惩约定
发生治安案件,除乙方自行承担相应责任外,同时接受甲方的处罚,第一次罚款10000元。再次发生,则乙方自动接受无条件的退场处理,由此带来的工程损失由乙方负责。
>八、附则:
(一)本协议发生纠纷时,应由双方及时协商,协商不成时,双方均可向各级经济合同仲裁委员会申请仲裁,或直接向人民法院起诉,但处理纠纷期间,任何情况下不得影响工程施工,若影响正常施工超过两天,视为乙方自动终止协议,乙方承担全部责任,甲方有权另找施工队伍。
(二)本工地人员的建筑工程群体保险由乙方购买,乙方可购买其他险种进行补充,若发生意外事故,过程处理由乙方同保险公司和当事人(或其亲属)进行处理。所涉及费用在保险公司承担范围外的由乙方承担。
(三)本协议一式___六_份,甲方执__五__份、乙方执_一___份,双方所执协议具有同等法律效力。
(四)本协议自双方签字之日起生效,至工程保修期满完后自动失效。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
甲方法人:
乙方法人:
年 月 日
年 月 日
电线安装合同范本8
甲方:__________________
乙方:__________________
甲方委托乙方进行__________________工程。为明确和维护甲、乙双方责权利,依据__________________及其它相关法律、法规,双方平等自愿公平原则,就本工程施工安装及管理工程协商一致,订立本合同:
一、工程名称:__________________.
二、工程地点:__________________.
三、承包方式:__________________.
四、工程造价:__________________.
五、工程内容和范围:高压线路架设;变压器安装;配电间高低压配电盘及计量安装。拆除原已安装变压器及高压电杆;延伸高压线路的电线电杆架及安装;配电间拆除及搬迁安装。
六、合同工期:甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。
七、质量标准:本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工,工程完工后报电力主管部门验收。
八、工程款项支付:工程完工交付甲方乙方正常使用后,由甲方一次性付清工程款。
九、甲方责任:甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理,清障确保施工车辆畅通,施工现场具备开工条件,并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。按约定时间支付工程款,否则视为违约。如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行,工程相应顺延。
十、乙方责任:负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装,保证工程质量。保证工程进度确保按期按质完工,通电正常使用。
十一、安全施工:乙方应按有关规定,采取严格的安全防护措施,严格按有关规定工程操作,如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故,乙方应承担因发生的一切费用,非乙方造成的安全事故,由责任方承担责任和有关费用,因不可引起的安全事故工程损失,工期延误由甲乙双方协商承担。
十二、解决合同纠纷方式:在执行本合同过程中,如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷,由双方协商解决,经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。
十三、本合同正本______份,副本______份。具有同等效力,甲乙双方各执正本______份,副本______份。其它未尽事宜,由双方另行商定补充。
甲方(盖章):__________________
乙方(盖章):__________________
______年______月______日
电线安装合同范本9
甲方:__________
乙方:__________
甲、乙双方经友好协商,甲方决定承包给乙方位于中心完小内的教师公租房(56户)电路安装工程,为保证工程顺利进行,根据国家有关法律法规,特签订本协议,以便共同遵守,信守诚诺,达成协议如下:
一、乙方按材料预算规格包工包料,负责施工、安装、维修及用户上户。
二、乙方于20xx__________年__________月__________日进场施工安装,于20xx__________年__________月__________日完工。
三、工程安装总价款:(金额大写)柒万贰仟贰佰柒拾陆圆(含税费),(小写)72276、00元。
四、乙方必须保证安装质量可靠,安全性高,须甲方满意认可。
五、乙方必须按正确规程施工,承担工程实施过程中的所有安全责任。
六、付款方式:甲方一次性付清工程安装总价款。
七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,签字盖章生效。
甲方:__________(盖章)
乙方:__________(盖章)
法人签字:__________
法人签字:__________
电话:__________
电话:__________
签约日期:20xx年1月20日
电线安装合同范本10
甲方:__________
乙方:__________
工程的铝合金窗制作、安装由乙方承包施工,为明确双方责任,特制订本协议,共同遵守。
一、承包数量:本工程计平方米的门窗制作和安装。
二、合同工期:要求在__________年__________月__________日前框子安装完毕__________年__________月__________日前完成所有工程内容并提供验收资料。甲方需安装门窗时应提前5天通知乙方。
三、质量标准:
1、按铝合金门窗标准图集制作与安装,按验收规范标准进行验收,要求窗框四周同墙体交接处打弹性发泡剂填嵌饱满;门窗框四周外表用防水黑胶密封,门窗制作和安装质量必须达到合格标准。
2、型材选用型材
四、单价:铝合金推拉窗、铝合金推拉门单玻每平方元,按铝合金门窗框外围面积计算。
五、付款方法:窗扇安装完毕后付总款的%,竣工验收合格后一个月内付清(保修期1年)。
六、安全责任:乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患乙方造成安全事故的责任和因此发生的一切费用,由乙方自行承担。
七、保修期限:保修期按甲方同建设单位签订的合同执行,凡保修期内的质量问题由乙方免费保修,乙方在接到通知后3天内应予及时修复,如未能及时修复的,甲方将另行安排专业人员修复,费用在保修金内扣除。属使用不当而造成的损坏,不在保修范围,但乙方在不承担材料费的前提下,有义务给予修复。
八、其他条款:
1、铝合金门窗的制作和安装施工用电费用由乙方承担。
2、乙方必须具备门窗制作安装资质,在工程竣工验收时必须提供产品合格证及检测单位的测试报告等相关资料(测试费用由乙方负责)。
九、未尽事宜,双方协商解决。本协议一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效。
甲方:__________
乙方:__________
__________年__________月__________日
电线安装合同范本11
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
甲方现因生产需要,有氨水车间设备及附属平台、管线需安装,乙方要求承包该工程,现经甲乙双方协商一致,签订以下合同。
一、施工地点:甲方厂区内。
二、工程内容:
1、乙方根据甲方提供的有关设计图纸组织施工,图纸中所包含的所有设备、配件、管线、平台及车间配套的蒸汽、供水、原料管道等均包含在合同范围内。
2、制作安装所需的设备、主材、配件及油漆等由甲方提供。其它如氧气、乙炔、电焊条等辅助材料及吊装等均由乙方自理。
3、设备安装后须由乙方进行试压,乙方需配合甲方进行车间试生产。
4、开关柜、电器线路的安装由甲方负责与乙方无涉,甲方如有设计、安装上的改动须出具联系单予乙方。
三、工程质量要求:按GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》、GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》等国家有关标准。
四、工程期限:工程安装自 3月31日起至5月5日结束,5月6日至5月9日为调试期,调试结束全部清场,工期共计36天(包括停电、雨天等)。乙方如未能按期完工则每拖延一天罚款300元。
五、验收标准:设备安装调试完成后由甲方验收小组对工程按有关标准进行试验验收。
六、安全措施:乙方在施工过程中必须安全生产,文明施工,规范操作,备好劳动保护用品,严守甲方安全生产的各项规章制度,服从安全管理人员的指挥。凡发生安全事故由乙方负全责与甲方无涉;凡发生质量事故,浪费、损坏甲方财物的由乙方照价赔偿。
七、施工纪律:施工废料应按地点分类堆放,严禁乱扔乱堆,应做到工完、料净、场地清。严禁触动正在生产的管道、阀门、电线和设备等,严禁用生产设备、管道、构架及生产性构筑物做起重吊装锚点。施工机具和材料摆放整齐有序,不得堵塞消防通道和影响生产设施、装置人员的操作与巡回检查。
八、乙方进入甲方施工现场前必须与甲方安保部门签好安全生产事故责任书,如不订立安全生产责任书,不准施工。
九、合同价格:工程完工后按甲方验收小组验收的工程量,按股份公司20xx版定额结算。监检费用另由甲方支付。
十、付款方式:工程开工后预付30%,验收合格后凭安装发票再付50%,余款在三个月后一次付清。
十一、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份,甲乙双方签字(盖章)生效。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
年 月 日
电线安装合同范本12
甲方:________________________
乙方:________________________
经甲、乙双方友好协商,就乙方向甲方提供《报关管理系统》(以下简称《系统》)软件及安装等事宜,达成如下协议:
第一条概述
1、《系统》软件由天津报关协会规划、设计和组织实施,《系统》软件版权为天津报关协会所有。
2、乙方受天津报关协会委托,负责《系统》的开发。《系统》软件的安装、使用受天津报关协会的监督指导。
第二条价格
2、乙方委托天津开发区中环系统电子工程有限公司作为该《系统》的安装和维护服务单位。维护服务范围及价格由甲方与天津开发区中环系统电子工程有限公司另行签署《维护服务协议》。
第三条付款方式
甲、乙双方签订本协议后,甲方应向乙方一次性付清《系统》软件的安装使用费用。乙方为甲方开具“天津三益科技发展有限公司《系统》软件费发票”。
第四条安装及操作培训
一、自本协议生效之日起,甲、乙双方共同商定《系统》软件的具体安装、调试时间,乙方应在商定日期后五个工作日内完成安装、调试工作,并向甲方免费提供安装光盘一张。
二、《系统》安装、调试工作完成后,由乙方安排对甲方操作人员进行培训。
第五条《系统》软、硬件环境要求
甲方应向乙方提供能够满足安装《系统》所需的基本软件及硬件环境,具体要求如下:
电线安装合同范本13
甲方:
乙方:
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他法律、行政法规和建设方的管理要求,双方遵循平等、自愿、公平、互惠互利和诚实信用的原则。双方就甲方指定的 项目的水电安装工程劳务承包事宜签定本协议,以便共同遵守执行:
>一、工程概况
1、工程名称:太仓之江国际花苑
2、建筑面积及工程范围:总建筑面积约
3、工程地点:江苏省太仓市郑和西路与五羊路交叉口处
4、建筑结构:框架剪力墙结构、框架结构。
>二、工期要求
1、合同工期:根据土建工期进行。
2、开工时间: 年 月 日。
3、工期已考虑以下内容:
1)已考虑了节假日对工程的影响;
2)已考虑了雨季对工期的影响;
3、已考虑了各分包工程穿插施工时对工期的影响;
4、已考虑了材料进场、电力等意外情况的影响;
5、已考虑了农忙因素的影响。
>三、工程质量标准
(一)总体质量要求:
1、本工程质量标准 合格 ,标准化文明工地。
2、乙方必须严格按照设计图纸、设计变更和国家现行相关标准、规范进行施工管理,必须自觉服从建设单位、监理公司、质检站、安检部门等的管理与监督。
3、主控项目全数检查,并必须全部合格。一般项目符合设计及相关规范要求,抽查点数的90%以上必须达到合格,且85%以上必须达到优良标准(抽查点数按相关质量验收规范执行)。
(二)具体质量要求:
1、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸、施工方案、设计变更、现行施工与验收规范作为检查、抽检、验收的依据和标准。
2、乙方必须服从甲方管理人员的指挥,严格按照以上约定的标准进行施工;因乙方原因出现施工质量问题,乙方必须无条件、无偿采取相关补救措施,直至消除质量隐患,并赔偿因此给甲方造成的损失,工期不顺延,甲方有权视乙方对施工质量的补救情况决定是否解除合同。
4、分项工程施工完毕之后,乙方必须进行自检,合格方能报甲方验收。
5、工程质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准。
>四、工程承包范围
根据与甲方协商决定承包 楼号(含地下室,不含人防地下室),建筑面积约为 m ,其具体承包以下内容:
一)、地下室及人防承包范围
1、给水系统:给水管道预埋,连接到卫生间一个水龙头,卫生间洁具安装不含在内;给水出外墙至室外,以外不含在内。
排水系统:卫生间、淋浴间等污水管道安装;不含卫生间及淋浴间洁具安装、不含室外管道安装;雨水排水管道安装,雨水管出墙至室外第一个井道,排污管出外墙至室外或第一个井道。
2、强电:防雷接地系统安装;应急照明、普通照明、插座管道预埋及桥架安装并穿线、插座开关面板安装;总变至分变连接安装(不含室外至总变桥架等安装,不含用户表位置电缆电线进线安装,该部分由供电局连接安装);动力电安装(连接至动力配电柜位置,不包括接电机);疏散指示管道预埋及照明安装。
电线安装合同范本14
建设单位(甲方): 承建单位(乙方):
甲方现委托乙方安装室内水电。为了使工程顺利进行,经双方协议订条款如下,供双方共同遵守执行。
一、工程项目:室内水电安装。
二、工程地点:万宁市。
三、合同工期:开工日期为签订合同之日后的第三天进场,即 年6月7日开工。
四、工程单价:按建筑面积(楼层面积)计算(电梯、楼梯除外),安装人工费每平方米15元。
五、工程承包形式:包工。
六、工程质量:工程结束后,双方现场通电试电,灯泡亮后即可,自来水进行试压,接口不漏水。双方签订验收合格书。
七、工程付款方式:进场后,第一个月25日前甲方支付每个工人1000元伙食费,以后每下个月5日前支付前个月验收合格工程量的工程款额的80%。全部工程结束后,剩余的工程款在一个月内结清。如工程期到了春节,工程余款必须在春节前15天内付清。工程付款为现金,不开发票。
八、工程承包范围:室内(厨房、卫生间)给水支管及排水支管安装(不包洁具、水龙头安装),室内照明、插座线路穿线(不包灯具、插座安装)。
九、甲、乙双方责任:甲方如未能及时提供具备施工条件数场地、材料及拨付工程款,工程误期由甲方负责;乙方如未按甲方要求进行施工,应无条件返工。若由不可抗拒的自然灾害如火灾、地震、台风等造成的损失,由双方协商解决。
十、争议的解决方式:本合同未尽事宜,按国家及地方有关法律、法规执行。甲乙双方因履行本合同过程中发生争议时,双方共同提请有关部门调解。调解不成时,双方可依法向合同履行地人民法院起诉。
十一、合同有效期:合同签订之日起生效,工程竣工验收合格付清工程款后失效。
十二、合同签订地点:
十一、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。
建设单位(甲方): 承建单位(乙方)
甲方代表: 乙方代表:
年 月 日 年 月 日
电线安装合同范本15
发包人全称:(以下简称:甲方)
承包人全称:(以下简称:乙方)
依据《_合同法》、《_建筑法》、_与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其它有关法律、法规和规章,遵循平等、自愿、公平的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本合同。
>一、工程概况:
工程名称:
工程地点:
施工现场条件:以现场实际情况为准;
施工部位:本合同约定乙方施工部位为:中所有的水电安装工程包含的全部内容。
>二、工程承包方式、承包范围及承包内容:
1、承包方式:本工程乙方包工不包料,乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
2、承包范围:包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体;零星构件、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔;室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。
3、承包内容:包施工图和施工方案中的室内水电安装工程,包括室内排水、弱电的全部安装工程,电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋。具体如下:
电线安装合同范本16
发包人全称:(以下简称:甲方)
承包人全称:(以下简称:乙方)
依据《_合同法》、《_建筑法》、_与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其它有关法律、法规和规章,遵循平等、自愿、公平的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
工程名称:
工程地点:
施工现场条件:以现场实际情况为准;
施工部位:本合同约定乙方施工部位为:中所有的水电安装工程包含的全部内容。
二、工程承包方式、承包范围及承包内容:
1、承包方式:本工程乙方包工不包料,乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
2、承包范围:包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体;零星构件、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔;室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。
3、承包内容:包施工图和施工方案中的室内水电安装工程,包括室内排水、弱电的全部安装工程,电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋。具体如下: