南岸区第三方运输合同范本1
甲方：
乙方：
经甲、乙双方协商，就乙方为甲方筹集资金事宜，双方本着诚实、互信、有偿服务的原则，达成如下共识：
一、甲方委托乙方筹集资金壹亿至叁亿元(1—3亿)人民币,借款期限为1-2年(注：如有变动按实际借借款合同为准)。
二、甲方应对乙方的工作提供必要的信息与资料，并保证该信息与资料的真实性、准确性，以便乙方筹款。
三、乙方为甲方筹集资金，甲方向乙方支付佣金，甲方采取借借款利息和乙方佣金相结合的方式支付佣金，其结合方式为借借款利息加上乙方佣金总共综合年利息20%的方式支付佣金。就是说：乙方为甲方筹集资金的利息低于年利息20%之间的差额部分作为乙方的佣金(注：利息低于年利息20%之间的差额部分，甲方需按筹集资金总额1—3亿元人民币壹年期限计算一次性支付给乙方。)，甲方收到借借款资金后的当日按照上述借借款利息和乙方佣金的计算方式一次性向乙方支付佣金 (注：佣金为税后，如需票据由甲方自行解决)。
四、若甲方不能按本合同约定向乙方支付佣金，每逾期一日，需向乙方支付拖欠佣金总额5%的违约金。
五、本约定书未尽事宜由双方协商，协商达成一致后以书面形式作为本约定书的附件与本约定书有同等的法律效力。
六、因本约定书产生的争议由双方协商解决，协商不成时，应向地方所在地人民法院起诉。
七、本约定书经双方签字,并加盖单位公章或约定书专用章后,即发生法律效力。
八、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
年 月日
南岸区第三方运输合同范本2
编号：
本合同当事人
委托人(甲方)：
居间人(乙方)：
依据《^v^合同法》及相关法律法规的规定，委托人与居间人在平等、自愿的基础上，就房屋租赁居间的有关事宜达成协议如下：
第一条 委托事项
甲方委托乙方在委托期限内为其居间寻找符合以下条件的房屋(必备条件请在方格内划钩，参考条件请划圈，未选条件请划斜线)，并协助促成其与出租人签订房屋租赁合同：
坐落：____;楼房为___室___厅___卫;平房为___间;无装修;一般装修;精装修;防盗门;有线电视接口;空调;天然气;煤气;集中供暖;土暖气;热水器;电话;电视机;电冰箱;洗衣机;上下水;家具____;楼层：___;结构：____;朝向：____;建筑面积：_____平方米;月租金标准：____元;租期：____;房屋用途：_____;
房屋权属：________ 其他条件：________ 乙方还应提供以下服务：___________。
第二条 委托期限
自____年___月___日至____年___月___日。
超过以上期限仍需要居间服务的，双方另行签订居间合同或以书面形式将本合同委托期限延长。
第三条 现场看房
乙方应陪同甲方到房屋现场看房。
乙方应当制做看房的书面记录，列明房屋的具体地址、看房时间及其他事项。看房记录需经甲方签字确认，由双方各执一份。
乙方为甲方寻找的房屋不满足甲方提出的必备条件或者甲方不满足出租人提出的特别条件要求的，甲方有权拒绝签字并拒绝支付看房费。
第四条 甲方义务
(一)应出示身份证_______等真实的身份资格证明;
(二)应对乙方的居间活动提供必要的协助与配合;
(三)应对乙方提供的房屋资料保守秘密;
(四)不得在委托期限内及期限届满后____日内与乙方介绍的出租人进行私下交易。
第五条 乙方义务
(一)应出示营业执照、房地产经纪机构资质证书等合法的经营资格证明;
(二)应尽力完成甲方的委托事项，按照本合同第一条甲方提出的条件为甲方寻找房屋，将处理情况及时向甲方如实汇报，为甲方看房和与出租人签订房屋租赁合同提供联络、协助、撮合等服务，并促成甲方与出租人的房屋租赁合同成立;
(三)应保证为甲方提供的房屋资料已经事先核实，并且甲方满足出租人提出的特别条件要求;
(四)不得提供虚假信息、隐瞒重要事实或与他人恶意串通，损害甲方利益;
(五)对甲方的经济情况、个人信息、商业秘密等保守秘密;
(六)应保证为甲方介绍的出租人具有房屋所有权证书或对出租房屋依法享有出租权利的其他证明及身份证、营业执照等身份资格证明;保证出租房屋产权明晰，不存在所有权纠纷或者其他权利纠纷;
(七)收取看房费、佣金、居间活动费用的，应向甲方开具合法、规范的收费票据;
(八)本合同签订后，乙方不得以任何形式向甲方收取任何名目的预收费用。
第六条 委托事项的完成
完成委托事项是指完成本合同第一条所列全部委托事项。甲方与出租人未签订书面租赁合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方看房并与出租人签订房屋租赁合同提供联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。
第七条 费用与佣金
(一)看房费
看房费是指乙方陪同甲方到房屋现场看房实际发生的费用。
看房费用由甲方承担。看房费用为：每次____元。甲方可以一次^v^纳看房费用_____元，可看房_____次。乙方完成委托事项的，甲方支付的看房费用费抵作佣金。
(二)佣金
佣金是指乙方完成委托事项后应得的报酬。
乙方完成委托事项的，甲方应按照实际月租金的___%向乙方支付佣金。
佣金应在甲方与出租人签订房屋租赁合同后 日内支付。 佣金的支付方式：现金;支票;____。 委托事项未完成或未在委托期限内完成的，乙方不得要求支付佣金。
(三)居间活动费用
居间活动费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用(不包括看房费、佣金)。
乙方完成委托事项的，居间活动费用由乙方承担。
非因乙方故意或过失导致委托事项未完成或未在委托期限内完成的，乙方可以要求甲方支付必要的、合理的居间活动费用。乙方要求甲方支付上述费用的，应当如实列明，并出具相关票据，做出合理解释。
除看房费、佣金和居间活动费用外，乙方不得向甲方收取其他任何费用(押金、信息费等)。
第八条 转委托
乙方将委托事项全部或部分转委托给第三人处理，应当事先征得甲方的同意。
第九条 本合同解除的条件
双方可以以书面形式协商解除合同。
第十条 违约责任
(一)甲方违反保密义务的，应按照_____标准支付违约金;
(二)在本合同第四条约定的期限内，甲方与乙方介绍的出租人私下成交的，应按照______的标准支付违约金，乙方仍有权取得约定的佣金;
(三)甲方未如约支付看房费、佣金、居间活动费用的，应按照_____的标准支付违约金;
(四)乙方违反保密义务的，应按照_____标准支付违约金;
(五)乙方怠于履行尽力义务的，不得向甲方要求支付看房费、佣金、居间活动费用;
(六)乙方提供虚假信息、隐瞒重要事实或有恶意串通行为的，除退还已收取的看房费、佣金、居间活动费用外，应按照_____标准支付违约金。甲方除按约定支付违约金外，还应对超出违约金以外的损失进行赔偿。
(七) 乙方为甲方介绍的出租人不具有房屋所有权证书或对出租房屋依法享有出租权利的其他证明或身份资格证明，或所介绍房屋存在所有权纠纷或者其他任何权利瑕疵的，除退还已收取的看房费、佣金、居间活动费用外，应按照______标准支付违约金，甲方除按约定支付违约金外，还应对超出违约金以外的损失进行赔偿。
第十一条 合同争议的解决办法本合同项下发生的争议，由双方当事人协商或申请调解;协商或调解解决不成的，按下列第___种方式解决(以下两种方式只能选择一种)：
(一)提交 仲裁委员会仲裁;
(二)依法向有管辖权的人民法院起诉。
第十二条 其他约定事项
第十三条 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效。
第十四条 合同一经生效，即对双方具有法律约束力。双方经协商一致可以对合同内容进行变更或对未尽事项做出补充规定。变更或补充规定应当采取书面形式，与本合同具有同等效力。
第十五条 本合同相关条款的约定是在不违背国家法律、法规和地方性法规的前提下做出的，如果国家法律、法规和地方性法规对委托人、居间人及出租人的资质、资格及其他有关方面有特别规定的，从其规定。
委托人(章：) 居间人(章)：
住所： 住所：
身份证号：
法定代表人： 法定代表人：
营业执照号码： 营业执照号码：
签约代表：
委托代理人：
房地产经纪机构资质证书号码：
电话：电话：
传真：传真：
邮政编码;邮政编码：
合同签订时间：合同签订时间：
合同签订地点： 合同签订地点：
使用说明：
1、《房屋租赁合同》、《房屋承租居间合同》推荐文本为中国消费者协会委托______律师事务所拟定，为建议使用。
2、凡承诺使用《房屋租赁合同》、《房屋承租居间合同》推荐文本的经营者，有义务应消费者的要求使用。
3、选择 争议解决方式中提请仲裁方式时，应填写所选择仲裁机构的法定名称。
4、《房屋租赁合同》、《房屋承租居间合同》推荐文本中相关条款，在符合国家法律规定的前提下，考虑消费者与经营者双方的合法权益，结合实际需要可能做出修改。届时，请选用新的版本。
南岸区第三方运输合同范本3
佛山直达到成都市南岸区全境物流货运专线-准时送达-20_已更新(今日/公告)
业务范围1。承接佛山到成都市南岸区货运及货运业务；2。货物仓储和暂存。中转3。承接佛山到成都市南岸区整车零担业务4。佛山到成都市南岸区货物运输保险5。商品打包，订做封闭。半封闭。纸箱包装。木箱包装6。为个人和公司提供佛山到成都市南岸区途货运业务7。贵重物品。展会物资。易碎品软包装运输8。办理如画报。彩画以及手工油画的包装运输业务9 。普通。高；钢琴搬运。包装的运输业务10。提供佛山到成都市南岸区小轿车。佛山到托运业
佛山直达到成都市南岸区全境物流货运专线-准时送达-20_已更新(今日/公告)
自营+第三方投放模式费用有哪些物流货运专线，自营+第三方物流运输配送模式通常出现在一些大型的b2c电子商务的旺季，比如618，双11等等活动，这类活动的自建能力是非常不好的，所以必须要跟第三方物流公司进行合作。佛山市开广物流公司佛山到成都市南岸区的物流公司=
天天发车线路佛山===成都市南岸区地址佛山
终点站成都市南岸区
佛山市开广物流公司发展目标实施现代科学货运发展战略，铸就集成功能型客运品牌。物流佛山到成都市南岸区货运直达专线
佛山直达到成都市南岸区全境物流货运专线-准时送达-20_已更新(今日/公告)
我们保证您的产品不会“淋雨受潮、水浸、生锈、破损、丢失等”。
南岸区第三方运输合同范本4
甲方：__________
乙方：__________
根据《^v^合同法》及有关法律法规，结合本工程具体情况，本着平等自愿、协商一致的原则，甲乙双方同意签订本合同，共同遵守。
一、合同期限
本合同有效期：自20XX年4月20日至6月30日。
二、项目名称及工程地点
1、工程项目名称：____________________
2、工程项目地点：____________________
三、乙方工作内容
2、乙方按与甲方约定的工种和人数按期进场后，应保证人员的相对稳定，不得擅自违约离场，如需增减人员，应同甲方协商解决。
3、乙方在该工程项目从事施工，并按甲方安全生产、施工质量、施工进度和施工环境等管理要求，完成约定的工作量。
四、甲方责任：
南岸区第三方运输合同范本5
甲方(委托人)：
联系人：
联系地址：
身份证号码：
乙方(居间人):
身份证号码：
甲乙双方为了发挥双方的优势，根据《^v^合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托，负责就重庆凯思特房地产开发有限公司工程(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的发包单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息(该项目总造价约四亿一千万元)，并最终促成甲方与发包单位签订该工程项目的专业承包合同。
2、“居间成功”是指甲方与发包单位签订该工程项目的专业承包完合同签订完成。该工程执行重庆市20xx计价定额及其配套文件和工程施工期间政府下发的相关配套文件，取费标准按一类工程一级取费不下浮，材料价格和未计价材料价格按工程施工期间重庆工程造价信息单价执行。
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目信息，内容包括合同条件、工程量及总价等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考查。
三、甲方的义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和发包单位进行合同洽谈。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和发包单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的3%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间费用以甲方与重庆凯思特房地产开发有限公司签订的工程合同金额的2%计算。
2、居间成功后，在甲方和发包单位签订合同后支付居间费 万元(暂定价)。甲方进场时应先支付乙方 万元整，剩余金额从施工开始，根据甲方收到的每笔工程款比例支付;竣工结算完毕时，五日内全部结清(乙方提取的款项，税收、管理费由乙方负责)。
3、甲方以劳务现金的方式支付。
五、乙方的承担
居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。
六、其他约定
本合同一试四份甲乙双方各留二份具有同等法律效力
七、合同终止
1、本合同签字生效后，如果至 20xx 年 月 日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
2、如果居间成功本合同完全履行完毕后终止。
八、争议解决方式：
如发生合同争议，协商不成，双方同意将争议提交合同签订地重庆市南岸区中级人民提起民事诉讼。
九、其他事项
本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章生效。
甲方：(盖章) 乙方：(签字)
法定代表人或代理人： 法定代表人或委托代理人：
年 月 日
南岸区第三方运输合同范本6
本招标项目南岸弹子石组团B分区B2-2/06、B3-2/06、B3-3/06等地块地上危险废物处置项目（第二次）已由南岸区生态环境局以 《关于开展弹子石标B准分区B2-2/06、B3-2/06、B3-3/06等地块固体废物应急处理的函》（南环函〔20_〕21号）、《关于开展弹子石组团B分区B2-2/06、B3-2/06、B3-3/06地块危险废物来源调查的复函》要求实施，项目业主为重庆市中央商务（南部）开发区管理委员会，
建设资金来自市级财政资金，项目出资比例为100%，招标人为重庆市中央商务（南部）开发区管理委员会。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
南岸区第三方运输合同范本7
工程承包人（甲方）：__________
负责人：__________
劳务分包人（乙方）：__________
法定代表人：__________
甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则，就____________工程施工的劳务分包事宜，达成本合同条款如下，双方共同遵照执行。
第一条工程概况
（一）工程名称：____________________
（二）工程地点：____________________
（三）施工面积：____________________
第二条承包范围
1、人工挖运土石方、回填土；
2、现浇砼工程（综合）、支模（含脚手架）、钢筋制作、安装；预制构件制作、安装；
3、砌砖；铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰；
4、安砌青石路沿及草坪路沿；
5、二布六油防水层；脚手架搭拆；梯踏步贴面砌、缸砖粘贴；建筑拆除（含除渣）、搭建临设；
6、零星估工等（除水电安装及绿化工程外的所有工程）。
第三条承包金额
1、合同价款为：_________元（人民币）大写：_________元
2、经过招投标确定或虽未经招投标程序，由甲、乙双方协商一致，确认：
（1）本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。
（2）定额工资单价为：
①瓦工_____元/工日；结构木工______元/工日；装修木工_____元/工日；钢筋工_____元/工日；
②砼工_____元/工日；油工_______元/工日；抹灰工_____元/工日；架子工_____元/工日；
③水暖工_____元/工日；电工______元/工日；壮工_____元/工日；_______；_______；_______；
（3）按建筑面积确定承包价_____元/平方米；其中，地上结构：_____元/平方米；地下结构：_____元/平方米；初装修：_____元/平方米；水电：______元/平方米；________；_________；
（4）分项工程承包：
①外墙面砖：_______元/平方米；屋面防水：_______元/平方米；
②水磨石地面：_______元/平方米；水泥砂浆：_______元/平方米；
③内墙普通抹灰：_______元/平方米；
3、定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日；（以实际发生，书面签证资料为准）
4、因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。
第四条工期（三个月）
（一）开工日期：____________________________
（二）竣工日期：____________________________
第五条施工技术要求
（一）每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字。
（二）乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板，达标后再施工。
（三）第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行，本工序完成验收合格后，方可进行下一工序工作。
第六条双方责任及工作
（一）甲方工作
1、提供食宿条件：
2、为乙方施工协调有关工作关系：
3、派施工管理班子驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤进行安排，指导乙方施工，并对质量安全工作进行监督检查。
（二）乙方工作
1、严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量，服从施工人员的安排，按规范进行施工。
2、加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。
3、组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗，加强施工现场管理，做到工完场清。文明施工，周转材料包干使用。
第七条工程验收
（一）工程质量，以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良，分部工程确保单位工程优良。
（二）以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。
（三）因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。
（四）因甲方指挥错误造成的'返工，由甲方按乙方已作部分的实际记工，以每人______元一天支付给乙方。
第八条人工费支付
（一）工程开工后，由甲方向乙方预支工人生活费，每人每月共借支代金券______元，现金______元，每______天借支一次，总额控制。
（二）每30天根据形象进度计算工作量，若达到预计工期则支付总工作量的___%人工费用，完成工作量超出计划量，则支付___%，达不到则支付___%、付款时必须扣除预支金额。如甲方不按时支付工资，乙方有权向甲方提出发放工资的要求或罢工。
（三）工程竣工、验收合格、再计算总工作量，扣除总借支（预支代缴保险费），交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等，扣除损毁、短缺部份赔偿后___日内付足总额的___%，余款一个月后付清。
（四）本工程若经有权单位评定质量标准为优良工程，甲方按附件单价上浮___%结算；将乙方在施工期间的工具费报销作为奖励；若不能达到优良，甲方则按附件单价下浮___%与乙方作结算。
第九条安全责任
乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业，因乙方违规操作造成的安全事故，由乙方全权负责，所发生的一切费用与甲方无关，工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险，保险金由乙方自理，乙方提交工人名单，甲方为乙方代办保险手续。
第十条未尽事宜由双方另行协商，并成为本合同之附件，双方共同遵守。
第十一条其它约定
若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求，甲方则有权要求乙方无条件退场并不予进行结算，甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。
第十二条本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，双方签字（盖章）后生效，工程竣工验收合格，结清尾款后自然失效。
甲方：__________（盖章）
负责人：__________（签字）
签约时间：________年____月_____日
乙方：__________（盖章）
委托人：__________（签字）
签约时间：________年____月_____日
南岸区第三方运输合同范本8
成都华泰物流承接成都到江津物流、成都到江津
一切从货物运输安全、企业经营管理安全出发
华泰公司让客户更省时、更省力、更省钱是物流公司，孜孜不倦的追求，更安全，更快捷，更方便是对每一位客户真城的承诺，准时发车， 昼夜服务，微笑待客，是我们的一贯准则 。
输出业内领先的领导力模型，并优化了储备选拔机制以及专业人才认证体系。
公司提供门到门、点到点，一票到底的服务，并有平安、中保、都邦保险，让您每单货物无后顾之忧
优质的成都到江津物流，成都到江津货运公司选择成都华泰物流
更低的价格，更专业的运输服务
易碎物品特殊包装，量身定制木箱或木架：如冰箱、洗衣机、空调、电视机、玻璃、钢琴、红木家具、古董、雕塑、艺术品、名贵字画等。
本公司一直坚持以“满意只是开始、追求永无止境”的服务理念
南岸区第三方运输合同范本9
编号：
甲方：
乙方：
双方代表经认真磋商后，一致同意订立本合同书。
一、 甲方委托乙方向银行联系和安排约 万元人民币的借款（具体借贷金额由银行评估审批后确定），用于经营开发及 ，乙方接受委托。
二、 甲方职责：
1、 提供借贷所需的真实性资料。
2、 积极配合办理相关手续。
3、 维护乙方权益。
三、 乙方职责：
1、 充分发挥资源优势，认真负责加速办理所有借款手续，在金融机构审批后，借款全额汇入甲方指定的账号即视为贷款成功。
2、 全面协调甲方与金融机构的关系。
3、 维护甲方权益。
四、 甲方需承担的费用：
1、 银行贷款利息（详见甲方与贷款银行间签订的相关合同、协议约定）；
2、 保证金及担保费（详见甲方与银行、担保公司间签订的相关合同、协议约定）；
3、 项目前期启动及专家费用：
4、 居间服务费：甲方须在银行贷款成功到达甲方帐户的次日前一次性将贷款总额 的居间服务费支付到乙方。
五、 违约责任：
1、 甲方在本合同生效后如任何一方擅自撤销委托则视作违约。违约方即须支付人民币 万元给守约方作为违约金。
2、 银行贷款到达甲方银行账号次日前，甲方保证支付居间服务费到乙方指定的账号，每延误一天甲方按申请贷款总额千分之五向乙方支付滞纳金。
3、如因国家政策调整及甲方未能达到担保或银行贷款条件造成银行无法放贷的，乙方对此不承担违约责任。
六、 其它：
1、 本合同甲乙双方双方签字盖章后即生效，在履约完毕后自行终止；
2、 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；
3、 本合同未尽事宜甲乙双方可协商解决；
4、本合同内容双方均有义务保守机密，不得擅自对外泄露；
5、本合同争议提交深圳仲裁委员会按现行有效的仲裁规则进行仲裁，裁决
是终局的，甲乙双方须共同遵守，仲裁费和律师费由败诉方承担。
甲方（签字盖章）： 乙方（签字盖章）：
日期： 日期：
南岸区第三方运输合同范本10
服务地点：各项目业主服务地点见下表。
服务区名称
涉及区县
一标段（都市区域）
珞璜、曾家、迎龙、北碚、复兴、龙兴、江津（白沙）、江津（塘河）服务区（或停车区）
南岸区、北碚区、渝北区、江北区、巴南区、江津区、九龙坡区、沙坪坝区、高新区、合川区
界石、水江、武隆、涪陵、南平、G75巴南服务区（或停车区）
巴南区、南川区、綦江区、万盛经开区、武隆区、涪陵区、江津区
高升、围龙服务区（或停车区）
璧山区、铜梁区、大足区
团山堡服务区
北碚区
金佛山东服务区
南川区
高速管家
石船、大观服务区
渝北区、南川区
服务期：详见下表：
合同开始时间
合同结束时间
服务期(月)
一标段（都市区域）
20_年1月1日
2024年12月31日
20_年1月1日
2024年12月31日
20_年1月1日
2024年12月31日
20_年1月1日
2024年12月31日
20_年1月1日
2024年12月31日
高速管家
20_年1月1日
2024年12月31日
开始时间以最终合同签订时间为准。
南岸区第三方运输合同范本11
价格低，时效快 为您铺平贸易之路
企业物流集成服务商，供应链管理专家
价格便宜、速度快是回程车运输最大的优点。
安全仓储更放心
公路、整车、零担、搬家搬厂、铁路行包、航空、机器吊装、直达全国各地；
成都到江津物流华泰物流公司的优势有哪些：
（1）选择华泰物流—
凭借超过本行业平均水平的效益增长、创新的商业模式和践行全国物理企业公民责任的优秀表现，成功入选消费者喜欢物流品牌。
（2）选择华泰物流—
打造优质、安心、便利、快捷的物流服务体系
（3）选择华泰物流—
安全仓储更放心
（4）选择华泰物流—
安全仓储更放心
南岸区第三方运输合同范本12
原告：_____，性别___，_____族，____年____月____日生。
身份号码：
被告：_________有限公司
地址：
法定代表人：
诉讼请求：
一、判决被告支付原告____年___月___日至____年___日期间的休息日加班的工资报酬______元。
二、本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由：
原告____年___月____日开始到被告公司工作，担任_______。
原告与被告于____年____月_____日订立自____年____月____日至____年____月____日的《试聘用合同》，这期间原告的月工资为______元;每周上班___天。
原告与被告于____年___月____日订立自____年月___日至____年____月____日的《聘用合同》，这期间原告的月工资为_____元;每周上班_____天。
原告于____年___月___日辞职。自入职之日至辞职时止，原告每周上班___天即每周的双休日上班____天，其中，____年___月___日至____年____月___日原告休息日上班____天;____年___月___日至____年____月___日原告休息日上班____天;____年____月___日至____年___月___日原告休息日上班____天，被告没有依法发放给原告休息日加班的工资报酬。
原告于____年___月____日申请劳动仲裁，要求被告支付休息日加班的工资报酬______元，但______劳动人事争议仲裁委员会全部驳回原告的仲裁请求。
原告认为，_______劳动人事争议仲裁委员会全部驳回原告的仲裁请求，是判断有误的：
一、原告每周上班___天，即双休日也要上班___天，证据确凿。
二、原告每周上班___天，被告对此无异议。
三、______劳动人事争议仲裁委员会适用《^v^劳动法》第三十六条“国家实行劳动者每日工作时间不超过8小时、*均每周工作时间不超过44小时的工时制度。”与第三十八条“用人单位应当保证劳动者每周至少休息1日”等法律规定为驳回原告请求支付支付不低于工资的百分之--____的工资报酬。《^v^劳动法》第四十四条规定“有下列情形之一的，用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬：安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬;休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的百分之二百的工资报酬;法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。被告可以在双休日安排原告上班，这不违法，但原告请求的是支付加班工资报酬，原告以为并不能以此合法为由驳回原告请求，使得原告加班工资报酬求偿未果。
原告认为，被告应支付原告___________元的休息日加班工资报酬。
为了维护劳动者的合法权益，原告特予起诉，请求人民法院早日依法判决。
________人民法院
具状人：__________
______年_____月___日
——装修合同纠纷起诉状范本 (菁华1篇)
